СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 февраля 2024 г. по делу № А40-257540/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

67_38608503

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-257540/23-67-2076
26 января 2024 года
г. Москва
Арбитражный суд в составе:

Судья: В.Г.Джиоев (единолично) при ведении протокола помощником судьи Н.С. Будько, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМА ИНЖИНИРИНГ" (109029, ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШАЯ КАЛИТНИКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 42, ЭТАЖ 3 ОФИС 315/1, ОГРН: 1187746395396, Дата присвоения ОГРН: 11.04.2018, ИНН: 9709030516)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН- СЕРВИС"(188544,

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОСНОВЫЙ БОР ГОРОД, ПЕТРА ВЕЛИКОГО УЛИЦА,

ДОМ 9, ОГРН: 1164704052424, Дата присвоения ОГРН: 29.02.2016, ИНН: 4726002502) о взыскании 4 567 320,98 руб.

встречное исковое заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМА ИНЖИНИРИНГ" к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-СЕРВИС" о взыскании 9 727 933,98 руб.

при участии:

от истца: Пустоветов Е.П. по дов-ти от 21.11.2023, Тарасов Д.О. управляющий, паспорт от ответчика: Ланчев А.К., дов. от 16.05.2023

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначального искового заявления отказать. Встречное исковое заявление удовлетворить.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМА ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 9709030516) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-СЕРВИС"(ИНН: 4726002502) сумму неотработанного аванса по договору подряда № 0000-040715 от 20.10.2022 в размере 2 518 349 (два миллиона пятьсот восемнадцать тысяч триста сорок девять) руб. 41 коп., неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору подряда № 0000-040715

от 20.10.2022 в размере 783 271 (семьсот восемьдесят три тысячи двести семьдесят один) руб. 10 коп., сумму неотработанного аванса по договору подряда № 0000-044333 от 25.11.2022 в размере 6 067 107 (шесть миллионов шестьдесят семь тысяч сто семь) руб. 46 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по договору подряда № 0000-044333 от 25.11.2022 за период с 27.05.2023 по 07.12.2023 в размере 359 206 (триста пятьдесят девять тысяч двести шесть) руб. 01 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 71 640 (семьдесят одна тысяча шестьсот сорок) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.Г. Джиоев