Решение от 9 июля 2020 г. по делу № А07-3475/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А07-3475/20
г. Уфа
09 июля 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 08.07.2020

Полный текст решения изготовлен 09.07.2020

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой И. Р., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рычковой Н. К., рассмотрев дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Завод строительных материалов и конструкций" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Ковен" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании долга задолженности в размере 137 790 руб. 60 коп.

при участии в судебном заседании:

стороны не явились, извещены в порядке ст. 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публичного размещения информации на официальном сайте суда в сети Интернет

Общество с ограниченной ответственностью "Завод строительных материалов и конструкций" /далее - истец, ООО "ЗСМИК"/ обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Ковен" /далее – ответчик, ООО "Ковен" / о взыскании стоимости переданного и неиспользованного давальческого материала в размере 11 577 руб. 41 коп. по договору субподряда № 113/17-КС(З) от 18.07.2017 г. (с учетом уточнения от 03.06.2020 г.).

Судом уточнение принято в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассмотрено по уточненным исковым требованиям.

Ответчик, извещенный надлежащим образом по правилам статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, возражений, отзыва на иск не представил, явку представителя в судебное заседание не обеспечил.

В соответствии с частью 1 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении. В случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам (часть 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом ответчик, исходя из положений статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, несет риск не совершения им соответствующих процессуальных действий.

От истца потупило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Представители ответчика в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о месте и времени судебного заседания по последнему известному суду адресу, в силу ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично путем размещения информации на интернет-сайте, дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и третьего лица в соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав обстоятельства и материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Между истцом (далее – подрядчик) и ответчиком (далее - субподрядчик) заключен договор субподряда № 113/17-КС(З) от 18.07.2017 г. (л. д. 50-63), согласно которому Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы в рамках проекта № 043.10-757-ОВ, АОВ «Техническое перевооружение. Замена TII-57 УЖГ на КПТ большей мощности», на объекте ООО «Газпром нефтехим Салават». Республика Башкортостан г. Салават, а Подрядчик обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и на условиях, установленных в настоящем Договоре. Работы выполняются по каждой отдельной Заявке (Приложение №1 к настоящему договору), согласованной Сторонами, с приложенной к ней проектно-сметной документацией. Работы по настоящему Договору являются субподрядными и выполняются в рамках договора № 10-4-2011 от 03.07.2011 г. между АО «СНХРС» и ООО «ЗСМиК».

В силу п. 1.2.договора субподряда № 113/17-КС(З) от 18.07.2017 г. сроки выполнения работ по договору:

- начало: 01.07.2017 г.;

-окончание: 15.09.2017 г.

Сторонами также заключено дополнительное соглашение № 2 от 29.05.2018 г. (л. д. 69-78).

На основании п. 5.1 договора субподряда № 113/17-КС(З) от 18.07.2017 г. Стороны принимают на себя обязательство по обеспечению выполнения работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием (далее материалы и оборудование) в соответствии с Разделительной ведомостью по номенклатуре закупки между Подрядчиком и Субподрядчиком, которая оформляется по мере получения проектно-сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 5 настоящего Договора). Стороны согласовывают следующий порядок оформления Разделительной ведомости: а)Подрядчик оформляет Разделительную ведомость на основании спецификаций, входящих в состав проектно-сметной документации. Срок рассмотрения и согласования Разделительной ведомости Субподрядчиком не должен превышать 3 рабочих дней; б)На ТМЦ не вошедшие в состав спецификаций Субподрядчик составляет потребность заявку (по форме Приложения № 5.1. Договора) и направляет ее Подрядчику на согласование. Срок согласования Подрядчиком не должен превышать 5 рабочих дней. По факту согласования и утверждения потребность заявки Подрядчик не позднее 3 рабочих дней оформляет разделительную ведомость и направляет Субподрядчику.

В соответствие с п. 5.2.2.Материалы и оборудование, передаваемые Субподрядчику на давальческой основе. Материал и оборудование, переданные на давальческой основе Субподрядчику, остаются в собственности Подрядчика. Давальческий материал и оборудование для выполнения строительно-монтажных работ передается Субподрядчику на основании накладной формы № М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону» Приложение № 9 к настоящему Договору с пометкой «Давальческие материалы» и/или акта о приеме-передачи оборудования в монтаж форма № ОС-15 Приложение № 8 к настоящему Договору с пометкой «Давальческие материалы и оборудование» только для использования в рамках настоящего договора.

Выдача давальческого материала и оборудования производится со складов Заказчика / Генподрядчика / Подрядчика по доверенности / обменной доверенности формы № М-2 Приложение № 11 к настоящему Договору.

Субподрядчик обязуется использовать предоставленные Подрядчиком давальческие материалы и оборудование экономно и расчетливо.

Субподрядчик обязан включать в акты выполненных работ по форме КС-2 все давальческие материалы и/или оборудование и выделять их в отдельный раздел с названием: «Давальческие материалы и/или оборудование поставки Подрядчика», с указанием использованного при выполнении работ количества и цены материала и/или оборудования для начисления прочих лимитированных затрат. Данные лимитированные затраты, которые начисляются на материалы и/или оборудование являются непосредственными затратами Субподрядчика (зимнее удорожание начисляется только на материалы, транспортные расходы при доставке материалов и/или оборудования силами Субподрядчика, по нормативам действующей методике ценообразования). В конце данного раздела предусмотреть исключение стоимости давальческого материала и/или оборудования (обнулить) без учета прочих лимитированных затрат. Таким образом в итоге в акте выполненных работ по форме КС-2 отражаются только прочие лимитированные затраты, указанные выше, начисленные на стоимость давальческих материалов и/или оборудования.

К актам КС-2 Субподрядчик обязан прилагать отчет о расходовании материала и/или оборудования по форме Приложение №10 к настоящему Договору, который является неотъемлемой частью акта КС-2. Не предоставление отчета о расходовании давальческого материала и/или оборудования, является мотивированным отказом от приемки работ выполненных Субподрядчиком.

Согласно п. 5.5 договора субподряда № 113/17-КС(З) от 18.07.2017 г. Субподрядчик ежемесячно до 12 числа обязан (по каждой отдельной Заявке указанной в п. 1.1. настоящего договора) предоставить подрядчику отчет по статусу обеспечения работ материалами и запасными частями. Статус поставки указывается по каждому наименованию ТМЦ указанному в разделительной ведомости. При нарушении срока предоставления отчета Подрядчик вправе взыскать штраф в размере 50 ООО рублей за каждый факт нарушения. В случае нарушения Субподрядчиком согласованных в разделительной ведомости сроков поставки, Подрядчик вправе, направив одностороннее уведомление Субподрядчику, самостоятельно осуществить обеспечение работ материалами и оборудованием, с последующей их перепродажей Субподрядчику. Продажа оформляется отдельным договором поставки на условиях выборки.

В силу п. 6.1 договора субподряда № 113/17-КС (З) от 18.07.2017 г. ориентировочная стоимость работ с учетом материалов и оборудования составляет 2 360 000,00 руб. с НДС 18% (Два миллиона триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) -которая состоит из:

2 000 000,00 руб. (Два миллиона рублей 00 копеек) - сумма без НДС;

360 000,00 руб. (Триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) - сумма НДС (18%).

Правоотношения сторон подлежат регулированию нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о договорах подряда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 706 ГК РФ по договору субподряда одна сторона (субподрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (генподрячик) определенную работу и сдать ее результат, а генподрядчик обязуется принять результат работы и оплатить ее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии со ст. 709 Кодекса в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

В соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.

В пункте 156 Методических указаний по учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2001 N 119н, определено понятие давальческих материалов, под которыми следует понимать - материалы, принятые организацией от заказчика для переработки (обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции.

Исследуемый договор содержит все существенные условия, основания для признания его незаключенным либо ничтожными не имеются.

В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Истцом был передан ответчику давальческий материал, что подтверждается накладными с доверенностями (л. д. 89-118).

Ответчиком был получен и не использован, а также не возвращен давальческий материал и не возмещена его стоимость на сумму 11 577 руб. 41 коп., согласно уточнения от 03.06.2020 г.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия № 13485 от 04.10.2019 г. (л. д. 80-81), оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При оценке представленных в деле доказательств, суд руководствуется также положениями ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований и возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств.

Стороны, согласно ст.ст. 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пользуются равными процессуальными правами на предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе в части непредставления доказательств в обоснование своей правовой позиции.

Ответчиком отзыв не представлен, доказательств возврата давальческого материала или его оплаты в полном размере суду не представлено.

Принимая во внимание требования приведенных норм материального и процессуального права, учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд пришел к выводу, что требования истца о взыскании стоимости переданного и неиспользованного давальческого материала в размере 11 577 руб. 41 коп. подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации. Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Завод строительных материалов и конструкций" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Ковен" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Завод строительных материалов и конструкций" (ИНН <***>, ОГРН <***>) стоимость переданного и неиспользованного давальческого материала в размере 11 577 руб. 41 коп., судебные расходы по государственной пошлине 2 000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Возвратить истцу излишне уплаченную государственную пошлину в размере 3 134 руб. по платежному поручению № 38414 от 18.12.2019 г.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья И.Р. Юсеева