Решение от 2 сентября 2020 г. по делу № А50-14124/2020

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

город Пермь

02.09.2020 года Дело № А50-14124/20

Резолютивная часть решения объявлена 26.08.2020 года. Полный текст решения изготовлен 02.09.2020 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Балякиной О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Оносовой О.В. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Т Плюс Новые решения» (614039, г. Пермь, проспект Комсомольский, д. 48; ОГРН 1101215005924, ИНН 1215151467)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (614113, <...>; ОГРНИП 307590829100036, ИНН <***>)

о расторжении договора.

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 28.09.2018г., предъявлен паспорт;

от ответчика: не явился, уведомлен.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Т Плюс Новые решения» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее - ответчик) о расторжении договора о подключении к системе теплоснабжения № 7U00-FA057/01-013/0001-2018 от 17.01.2018.

Истец на удовлетворении исковых требований настаивает.

Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, отзыв на иск не направил.

Суд считает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие представителя ответчика на основании ст. 156 АПК РФ.

Суд с согласия представителя истца в порядке ст.ст.136,137 АПК РФ при отсутствии возражений от ответчика и его надлежащем уведомлении признал дело подготовленным, завершил предварительное судебное заседание, открыл основное судебное заседание.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителя истца, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению в силу следующих обстоятельств.

Между ПАО «Т ПЛЮС» (исполнитель) и ответчиком (Заявитель) 17.01.2018 заключен договор о подключении к системе теплоснабжения № 7U00-FA057/01-013/0001-2018, в соответствии с условиями которого исполнитель принял на себя обязательства по подготовке и осуществлению организационных и технических мероприятий, дающих возможность подключаемому объекту Заявителя потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, а Заявитель обязуется выполнить действия по подготовке Объекта к подключению, согласно Условиям подключения (Приложение №1 к настоящему договору) и оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренным настоящим Договором (пункт 1.1 договора).

Подключение Объекта к системе теплоснабжения осуществляется с учетом следующих характеристик: подключаемый объект: «спортивно-оздоровительный комплекс», расположенный по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Кировоградская, 85, в пределах границ земельного участка кадастровый №59:01.4)000000:256, принадлежащего Заявителю на основании Договора №048-14К аренды земельного участка под расположенным(и) на нем зданием(ями), строением(ями), сооружениями) от 11.0б.2014г.; присоединяемая тепловая нагрузка Объекта в точке подключения - 0,269 Гкал/ч, в том числе по видам потребления:

•отопление - 0,103 Гкал/ч,

•вентиляция - 0,140 Гкал/ч,

•ГВС- 0,026 Гкал/ч.

местоположение точки подключения к системе теплоснабжения: К-2 на вновь строящейся тепловой сети 2Ду=65мм.

-дата подключения Объекта: в соответствии с п.31 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства №307 от 16.04.2012г. «О порядке подключения к системам теплоснабжения и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

-дата подключения Объекта: в соответствии с п.31 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства №307 от 16.04.2012г. «О порядке подключения к системам теплоснабжения и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

24.01.2019 между ПАО «Т Плюс» (исполнитель), ООО «Т Плюс Новые решения» (Новый исполнитель) и ИП ФИО1 (заявитель) было заключено соглашение о замене стороны по Договору, согласно которому стороны пришли к соглашению о замене первоначального исполнителя на Нового исполнителя в качестве стороны по договору. Новый исполнитель обязуется должным образом исполнять все принятые на себя обязательства по договора.

Соглашением о замене стороны от 24.01.2019 были внесены изменения в последний абзац пункта 1.2 Договора, согласно которому дата подключения объекта установлена в соответствии с пунктом 42 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства РФ №787 от 05.07.2018 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Также сторонами был изменен пункт 2.1 Договора (в редакции протокола согласования и урегулирования разногласий от 19.03.2019), согласно которому размер платы за подключение определяется на основании Постановления Региональной службы по тарифам Пермского края №91 -тп от 13.09.2017 «Об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения ПАО «Т Плюс» (в редакции постановления Региональной службы по тарифам Пермского края №121-тп от 24.10.2018). Размер платы за подключение, подлежащей оплате Заявителем по Договору, на момент его заключения составляет сумму в размере 1 785 591 руб. 38 коп. в т.ч. НДС (20%) - 297 598 руб. 56 коп.

Заявитель оплачивает исполнителю указанную в пункте 2.1 Договора плату за подключение следующими этапами:

-1 этап - 267 838 руб. 71 коп., в т.ч. НДС - 44 639 руб. 79 коп. (15 процентов от размера платы за подключение) - вносятся в течение 10 календарных дней с даты заключения Договора;

-2 этап - 892 795 руб. 69 коп., в т.ч. НДС - 148 799 руб. 28 коп. (50 процентов от размера платы за подключение) - вносятся в течение 90 календарных дней с даты заключения Договора, но не позднее даты начала закупочных процедур;

-3 этап - 624 956 руб. 98 коп., в т.ч. НДС - 104 159 руб. 49 коп. (оставшиеся доля платы за подключение) - вносится в течение 180 календарных дней с даты заключения Договора, но не позднее даты начала закупочных процедур. О начале закупочных процедур Исполнитель извещает Заявителя в письменной форме (п. 2.2 Договора в редакции протокола согласования и урегулирования разногласий от 19.03.2019 к соглашению о замене стороны от 24.01.2019).

26.04.2019 в адрес истца поступило письмо ответчика (вх. №60200-01-00099), в котором ответчик просил перенести сроки платежей по Договору на шесть месяцев от даты подписания протокола согласования и урегулирования разногласий от 19.03.2019 к соглашению о замене стороны от 24.01.2019.

В соответствии с письмом ответчика 30.05.2019 между сторонами было заключено дополнительное соглашение к Договору, согласно которому пункт 2.2 Договора был изложен в следующей редакции:

«Заявитель оплачивает исполнителю указанную в пункте 2.1 Договора плату за подключение следующими этапами:

-1 этап - 267 838 руб. 71 коп. в т.ч. НДС - 44 639 руб. 79 коп. (15 процентов от размера платы за подключение) - вносятся в срок до 24.09.2019 года;

-2 этап - 892 795 руб. 69 коп. в т.ч. НДС - 148 799 руб. 28 коп. (50 процентов от размера платы за подключение) - вносятся в срок до 13.12.2019 года;

-3 этап - 624 956 руб. 98 коп., в т.ч. НДС - 104 159 руб. 49 коп. (оставшиеся доля платы за подключение) - вносится в срок до 12.03.2020 года».

В исковом заявлении истец указал, что в установленные Договором сроки плата за подключение ответчиком не внесена.

Ответчик доказательства обратного в материалы дела не представил (статья 65 АПК РФ).

Письмом от 27.01.2020 года истец направил в адрес ответчика соглашение о расторжении договора, которое со стороны ответчика не подписано.

Неисполнение ответчиком требований истца, указанных в претензии, прослужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив в совокупности представленные в дело доказательства, суд считает иск подлежащим удовлетворению в силу следующего.

Согласно п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его обязанности.

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Из характера обязательств исполнителя следует, что к правоотношениям по технологическому присоединению применимы как нормы главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), так и общие положения об обязательствах и о договоре (разд. III ГК РФ).

В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Статьей 781 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В силу ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении) потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в порядке, установленном ст. 14 данного Закона.

Правоотношения, связанные с подключением потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения до 05.07.2018 регулировались Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 307 "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила N 307), а с 05.07.2018 Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства №787 от 05.07.2018 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, о недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Правила N 787).

Согласно пункту 39 Правил №787 внесение заявителем платы за подключение осуществляется в следующем порядке:

15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении.

Пунктом 46 Правил №787 установлено, что заявитель при исполнении договора о подключении обязан внести плату за подключение в размере и сроки, которые установлены договором о подключении.

В случае если заявитель не внес очередной платеж в порядке, установленном пунктом 39 Правил №787 и положениями договора, на следующий день после дня, когда заявитель должен был внести платеж, исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по договору о подключении до дня внесения заявителем соответствующего платежа (п. 40 Правил №787).

Согласно ст. 328 Гражданского кодекса РФ в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

Согласно подпункту л) пункта 31 Правил №787 существенным условием договора о подключении является право исполнителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при двукратном нарушении заявителем сроков внесения платы за подключение, установленных договором.

Данное условие было исключено из текста Договора по инициативе ответчика (протокол согласования и урегулирования разногласий от 19.03.2019 к соглашению о замене стороны от 24.01.2019).

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон. Если иное не предусмотрено названным Кодексом, а также другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Пунктом 2 статьи 452, пунктами 2, 4 статьи 453 ГК РФ предусмотрено, что требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок, обязательства сторон прекращаются при расторжении договора, в том числе в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

Из материалов дела следует, что в установленные Договором сроки плата за подключение ответчиком не внесена.

При таких обстоятельствах материалами дела подтверждено, что ответчиком допущено существенное нарушение условий договора № 7U00-FA057/01-013/0001-2018 от 17.01.2018.

Ответчиком данное обстоятельство не оспорено.

Принимая во внимание, что ответчик свои обязательства не выполнил, требование истца о расторжении договора о подключении к системе теплоснабжения № 7U00-FA057/01-013/0001-2018 от 17.01.2018 является обоснованным и подлежащим удовлетворению по основанию подпункта 1 пункта 2 статьи 450 ГК РФ.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску относятся на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Расторгнуть договор о подключении к системе теплоснабжения № 7U00-FA057/01-013/0001-2018 от 17.01.2018, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Т Плюс Новые решения» (614039, <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (614113, <...>; ОГРНИП 307590829100036, ИНН <***>).

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (614113, <...>; ОГРНИП 307590829100036, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Т Плюс Новые решения» (614039, <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>) 6 000 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья О. В. Балякина