СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 11 марта 2021 г. по делу № А50-7583/2019

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

224_3297580

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А50-7583/2019
11 марта 2021 года
г. Пермь

Арбитражный суд Пермского края

в составе судьи Кудиновой О.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма "Верхнекамье" (ОГРН <***> / ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Трест "Уралстальконструкция - СМУ 7" (ОГРН <***> / ИНН <***>) о взыскании задолженности, неустойки, убытков, неосновательного обогащения

по встречному исковому заявлению о взыскании неустойки,

с привлечением третьих лиц – общество с ограниченной ответственностью "Спецавтоматика" (ОГРН <***> / ИНН <***>); общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс" (ОГРН <***> / ИНН <***>), акционерное общество "Уралкалий" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

1. Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Расторгнуть договор строительного субподряда № 22СП от 27.07.2017.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Трест "Уралстальконструкция - СМУ 7" (ОГРН <***> / ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма "Верхнекамье" (ОГРН <***> / ИНН <***>) 11 800 950 руб. 93 коп., задолженности, 11 800 950 руб. 93 коп. неустойки с продолжением ее начисления начиная с 04.03.2021 по день фактического

исполнения обязательства по выплате суммы задолженности, 1 098 627 руб. 60 коп. денежных средств, 61 425 руб. убытков, 189 671 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.

2. Встречные исковые требования оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья О.В.Кудинова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 04.08.2020 7:19:20

Кому выдана Кудинова Оксана Викторовна