Резолютивная часть решения от 20 января 2020 г. по делу № А49-14023/2019

Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96,

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

Дело № А49-14023/2019
г. Пенза
20 января 2020 г.
Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи М.Н. Холькиной, рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова сторон дело по иску

государственного казенного учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» (Славы ул., д.6Д, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «УПТК ТамбовСпецСтрой» (Советская ул., д.23Д, с. Татаново Тамбовской области, 392502, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ РФ, применённой в размере 6,5 % годовых за период с 07.05.2019 по 08.11.2019 в сумме 76 534 руб. 54 коп., а также расходов по уплате государственной пошлины в сумме 3 061 руб. 00 коп.,

руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 110, 167-170, 228-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Информацией Банка России от 13.12.2019 об установлении ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ в размере 6,25 % годовых, пересчитав начисленную неустойку, применив ставку ЦБ РФ на день вынесения решения,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования государственного казенного учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» удовлетворить частично, судебные расходы по делу отнести на ответчика пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УПТК ТамбовСпецСтрой» в пользу государственного казенного учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» неустойку в сумме 61 619 руб. 93 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 465 руб. 00 коп.

В остальной части иска отказать.

Решение подлежит исполнению немедленно.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья М.Н. Холькина