Резолютивная часть решения от 28 ноября 2019 г. по делу № А83-12610/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-12610/2018
28 ноября 2019 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Белоус М.А., при ведении

протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем

судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании

материалы дела по исковому заявлению: Общества с ограниченной ответственностью

«3D-Строй Юг» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Интерстар-Ресурс-Сервис» (ОГРН

<***>, ИНН <***>),

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований

относительно предмета спора – ООО «Витрата», временного управляющего ФИО2

Виталия Владимировича о взыскании задолженности, по встречному исковому заявлению:

Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС»

(ОГРН <***>, ИНН <***>),

к Обществу с ограниченной ответственностью «3D-СТРОЙ ЮГ» (ОГРН

<***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки в размере 1 171 231,41 руб., при участии в судебном заседании:

от ответчика по первоначальному иску (от истца по встречному иску) – ФИО3

В., по доверенности № б/н от 01.10.2019, в отсутствие иных сторон,

Руководствуясь ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования по первоначальному иску удовлетворить.

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР- РЕСУРС-СЕРВИС» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «3D-СТРОЙ ЮГ» 877 861,37 руб. основного долга по договору подряда № 9200-490П/17 .

3. Исковые требования по встречному иску удовлетворить.

4. Взыскать Общества с ограниченной ответственностью «3D-СТРОЙ ЮГ» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» неустойку 950 720,26 руб., в том числе 921 484,03 руб. по договору подряда № 9200490П/17 неустойки за период с 25.10.2018 г. по 04.06.2018 г., неустойки по дополнительному соглашению № 1 от 19.04.2017 г. к договору подряда № 9200-490П/17 за период с 12.07.2017 г. по 31.10.2018 г. в сумме 29 136,23 руб.

5. Произвести зачет денежных взысканий по первоначальному и встречному иску, взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «3D-СТРОЙ ЮГ» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» неустойки 72 858,89 руб.

6. Взыскать с ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» в доход федерального бюджета государственную пошлину 20 557 руб.

7. Взыскать с ООО «3D-СТРОЙ ЮГ» в доход федерального бюджета государственную пошлину 22 014 руб.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Судья М.А. Белоус