Резолютивная часть решения от 14 октября 2024 г. по делу № А49-5854/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Кирова ул., д.35/39, Пенза г., 440026

тел.: +78412-52-99-97, факс: ++78412-55-36-96, www.penza.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Пенза Дело № А49-5854/2024 «14» октября 2024 г.

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Енгалычевой О.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бабаевой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Высокие энергостроительные технологии» к обществу с ограниченной ответственностью «ЗапСибЭнерго» о взыскании 1 380 679 руб. 68 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

1. Исковые требования удовлетворить, расходы по оплате госпошлины отнести на ответчика. Заявление ответчика об уменьшении размера неустойки в соответствии со ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации оставить без удовлетворения.

2.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЗапСибЭнерго» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Высокие энергостроительные технологии» (ОГРН <***>) долг 1 144 320 руб., неустойку 236 359 руб. 68 коп., всего 1 380 679 руб. 68 коп.., расходы по оплате госпошлины 29 809 руб., включая оплаченную истцом госпошлину по обеспечению иска в сумме 3 000 руб.

3.Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Высокие энергостроительные технологии» (ОГРН <***>) из дохода федерального бюджета государственную пошлину в сумме 9 804 руб. 59 коп., оплаченную в составе пл. поручения № 1100 от 10.06.2024. общества с ограниченной ответственностью «Высокие энергостроительные технологии» (ОГРН <***>)

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме.

Судья О.А. Енгалычева