Резолютивная часть решения от 24 января 2023 г. по делу № А41-45704/2022Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 73_13428768 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-45704/22 24 января 2023 года г.Москва Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению АО "МОСОБЛЭНЕРГО" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "СПЕЦЭНЕРГОГРУПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки по договору подряда при участии в судебном заседании сторон согласно протоколу от 24.01.2023. Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Иск удовлетворить частично. Взыскать с ООО "СПЕЦЭНЕРГОГРУПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу АО "МОСОБЛЭНЕРГО" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору подряда от 17.05.2022 № 199/21-ДСК за период с 15.10.2021 по 31.03.2022 в размере 871 028, 93 руб., неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки, подлежащую начислению на сумму долга в размере 5 184 696 руб., начиная с 02.10.2022 по дату фактического исполнения обязательства, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 25 184 руб. В остальной части заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения. Судья О.С. Гузеева Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:АО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)Ответчики:ООО "СПЕЦЭНЕРГОГРУПП" (подробнее)Судьи дела:Гузеева О.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
