Резолютивная часть решения от 12 февраля 2018 г. по делу № А45-30847/2017

47/2018-28063(1)

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-30847/2017
г. Новосибирск
13 февраля 2018 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Цыбиной А.В., при веде- нии протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строительный инжиниринг» (ОГРН <***>), г. Новосибирск,

к Администрации рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области (ОГРН <***>), р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области,

о взыскании 535 396 рублей 19 копеек,

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Рос- сийской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с Администрации рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строительный инжиниринг» (ОГРН <***>) 508 843 рубля 06 копеек долга, 26 553 рубля 13 копеек неустойки за период с 01.07.2017 по 18.01.2018, начиная с 19.01.2018 неустойку взыскивать от суммы долга 508 843 рубля 06 копеек (с учётом её уменьшения на суммы поступающих платежей), исходя из 1/300 от 7,5 % годо- вых в день до полной оплаты долга, 15 000 рублей 00 копеек судебных издержек по опла- те юридических услуг и 13 708 рублей 00 копеек судебных расходов по уплате государ- ственной пошлины по иску.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский строительный инжиниринг» (ОГРН <***>) из федерального бюджета 60 рублей 00 копеек госу- дарственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апел- ляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).