Резолютивная часть решения от 26 июля 2018 г. по делу № А82-6216/2017

33/2018-337255(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-6216/2017
г. Ярославль
26 июля 2018 года
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Лапочкиной И.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Парнас" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Главное Управление капитального строительства Волга" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 471 004,80 руб.,

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Главное Управление капитального строительства Волга" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Парнас" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 46 670,96 руб.,

третьи лица: акционерное общество "Главстрой Девелопмент", общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление-98"

Руководствуясь статьями 49, 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Главное Управление капитального строительства Волга" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Парнас" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 471 004,80 руб. неустойки, 12 420,00 руб. госпошлины.

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "Главное Управление капитального строительства Волга" (ИНН <***>, ОГРН <***>) от исковых требований о взыскании 481 600,00 руб. долга.

Производство по требованию в указанной части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Парнас" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Главное Управление капитального строительства Волга" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 46 670,96 руб. неустойки, 13 123,22 руб. госпошлины.

После зачета встречных однородных требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Главное Управление капитального строительства Волга" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной

ответственностью "Парнас" (ИНН 2905011926, ОГРН 1132904000415) 423 630,62 руб. задолженности.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Парнас" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета 184,38 руб. госпошлины, уплаченной по платежному поручению № 1153 от 09.10.2017.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья Лапочкина И.М.