Решение от 10 апреля 2024 г. по делу № А68-313/2024

Именем Российской Федерации

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

300041, Россия, <...>

тел./факс <***>;

e-mail: a68.info@arbitr.ru;

http://www.tula.arbitr.ru



Р Е Ш Е Н И Е


г. Тула Дело № А68-313/2024

Резолютивная часть решения объявлена 27 марта 2024г.

Решение в полном объеме изготовлено 10 апреля 2024г.


Арбитражный суд Тульской области в составе:

судьи Горьковой Е.В.

протокол судебного заседания вела секретарь судебного заседания Пянзина Е.А.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Государственного учреждения Тульской области «Тулаупрадор» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ООО «Тулаоборонстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки в размере 4 106 330,92 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 43 532 руб.,


при участии в заседании:

от истца – ФИО1, доверенность №01-04/1 от 09.01.2024 г., диплом,

от ответчика – ФИО2, доверенность №052/4 от 08.02.2024 г., диплом,


Суд установил.

24.11.2020 года между ГУ ТО «Тулаупрадор» и обществом с ограниченной ответственностью «Тулаоборонстрой» (далее - Общество) заключен контракт №0366200035620005557_51192 на выполнение работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги Рязань - Ряжск - ФИО3 - ФИО4 - ФИО5 на участке от км 146+700 до км 151+118 («Подъезд к зернохранилищу вместимостью 14 000 тонн в н.п. Козьминский) в МО г. ФИО5 Тульской области» (далее - контракт), в соответствии с которым Подрядчик обязан реконструкцию Объекта в соответствии с проектной документацией и выполненной на её основе рабочей документацией, в сроки, предусмотренные контрактом, соблюдая промежуточные сроки и общий срок реконструкции Объекта, а Заказчик обязуется - принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком в соответствии с требованиями Контракта.

Цена контракта составляет 326 962 666 (триста двадцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 49 копеек.

В соответствии с пунктом 1.2 контракта Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами весь комплекс работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию Объекта в соответствии с условиями контракта и передать его заказчику.

Согласно п. 1.3 контракта результатом выполненной работы по Контракту является реконструированный Объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 5.3.1 контракта подрядчик обязан выполнить работы по реконструкции автомобильной дороги в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту).

В соответствии с пунктом 3.1 контракта подрядчик обязуется выполнить работы и осуществить реконструкцию объекта в сроки, установленные контрактом и графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту).

Согласно п. 3.3 контракта продолжительность отдельных этапов реконструкции с указанием их дат начала и окончания определяется графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к контракту).

Пунктом 10.1 контракта установлено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

В соответствии с п. 10.5 контракта № 0366200035620005557_51192 от 24.11.2020, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 10.5.1 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации oif цены отдельного этапа исполнения Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение №2 к контракту) в срок не позднее 01.11.2021 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Кирковка существующей дорожной одежды 2 см (этап 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3);

- Кирковка существующей дорожной одежды 25 см (этап 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3);

- Рыхление существующих откосов на глубину 0,3 м (этап 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.6);

- Устройство земляного полотна (этап 9.5.2, 9.5.5);

- Планировка верха земляного полотна (этап 9.6.1, 9.6.2, 9.6.6);

- Устройство дополнительного слоя из песка (этап 11.1.2,11.1.6);)

- Укладка геосинтетического материала (этап 11.2.3);

- Устройство нижнего слоя основания из щебня h=0,20 м (этап 11.,3.2,11.3.3,11.3.4);

- Устройство верхнего слоя основания из черного щебня (этап 11.;4.1,11.4.2,11.4.4). Фактически Подрядчик выполнил работы, предусмотренные вышеуказанными этапами, а Заказчик принял только 27.12.2021 года.

Количество дней просрочки исполнения обязательств (с 02.11.2021 по 27.12.2021).

Таким образом, размер пени за нарушение сроков выполнения работ по вышеуказанным этапам составляет 395 680,07 (триста девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 07 копеек.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение №2 к контракту) в срок не позднее 01.03.2021 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 1.2. (Временное обустройство на период реконструкции (комплекс работ).

Однако, по состоянию на 11.01.2022 года Подрядчик не завершил выполнение вышеуказанных работ на объекте.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных этапом 1.2. Графика за период с 28.08.2021 (с учетом пени за период с 02.03.2021 по 27.08.2021, оплаченной по претензии № 01-08/3625 от 27.08.2021) по 11.01.2022 рассчитан следующим образом.

По этапу 1.2: П=2 206 230,00*137*1/300*8,5% = 85 638,49 (восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 49 копеек.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 15.11.2021 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 1.2.1. (Перестановка средств временной организации дорожного движения (комплекс работ).

Однако, по состоянию на 11.01.2022 года Подрядчик не завершил выполнение вышеуказанных работ на объекте.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных этапом 1.2.1 Графика за период с 16.11.2021 по 11.01.2022 рассчитан следующим образом.

По этапу 1.2.1: П=5 668 900,00*57*1/300*8,5% = 91 552,74 (девяносто одна тысяча пятьсот пятьдесят два) рубля 74 копейки.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение №2 к контракту) в срок не позднее 01.11.2021 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Временное обустройство на время работ по устройству временного объезда (комплекс работ) (этап 2.2);

- Устройство временной объездной дороги (комплекс работ) (этап 2.3);

- Демонтаж временного объезда (в т.ч. завершающие работы по демонтажу и вывозу средств организации дорожного движения (комплекс работ) (этап 2.6);

- Переустройство газопровода (комплекс работ) (этап 7);

- Кирковка существующей дорожной одежды 2 см (этап 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6);

- Кирковка существующей дорожной одежды 25 см (этап 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6);

- Срезка существующей насыпи земляного полотна (этап 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6);

- Рыхление существующих откосов на глубину 0,3 м (этап 9.4.4, 9.4.5);

- Устройство земляного полотна (этап 9.5.4, 9.5.6);

- Планировка верха земляного полотна (этап 9.6.3, 9.6.4, 9.6.5);

- Планировка откосов насыпи (этап 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3, 9.7.4, 9.7.5, 9.7.6);

- Устройство присыпных обочин (этап 9.8.1, 9.8.2, 9.8.3, 9.8.4, 9.8.5, 9.8.6);

- Нарезка кюветов (этап 9.10.1, 9.10.2, 9.10.3, 9.10.4, 9.10.5, 9.10.6);

- Устройство дополнительного слоя из песка (этап 11.1.3,11.1.4, 11.1.5);

- Укладка геосинтетического материала (этап 11.2.2,11.2.4,11.2.5,11.2.6);

- Устройство нижнего слоя основания из щебня h=0,20 м (этап 11.3.5,11.3.6);

- Устройство верхнего слоя основания из черного щебня (этап 11.4.3,11.4.5,11.4.6);

- Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона (этап 11.5.1,11.5.2,11.5.3, 11.5.4,11.5.5,11.5.6);

- Устройство лотков вдоль кромки проезжей части (этап 11.6.1,11.6.2);

- Устройство верхнего слоя покрытия и асфальтобетона (этап 11.7.1, 11.7.2, 11.7.3, 11.7.4,11.7.5,11.7.6).

По состоянию на 11.01.2022 года Подрядчик не завершил выполнение работ, предусмотренных вышеуказанными этапами в срок, указанный в графике выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту).

Таким образом, размер пени за нарушение сроков выполнения работ по вышеуказанным этапам за период с 02.11.2021 по 11.01.2022 составляет 1 275 249,12 руб.

На основании вышеизложенного, общий размер неустойки (пени) по первому требованию составляет: 1 848 140,42 руб.

В соответствии с п. 5.3.1 контракта подрядчик обязан выполнить работы по реконструкции автомобильной дороги в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту).

В соответствии с пунктом 3.1 контракта подрядчик обязуется выполнить работы и осуществить реконструкцию объекта в сроки, установленные контрактом и графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту).

Согласно п. 3.3 контракта продолжительность отдельных этапов реконструкции с указанием их дат начала и окончания определяется графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к контракту).

Пунктом 10.1 контракта установлено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

В соответствии с п. 10.5 контракта № 0366200035620005557_51192 от 24.11.2020, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с пунктом 10.5.2.1. Контракта за каждый факт (неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.5.2.2 -10.5.2.3 настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) непревышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена (Контракта (этапа)составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)превышает 10 млрд. рублей.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение №2 к контракту) в срок не позднее 01.03.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Демонтаж существующих автопавильонов, расположенных на ПК 1488+28, ПК 1505+95 (комплекс работ) (этап 1.5).

По состоянию на 24.03.2022 года Подрядчик не выполнил вышеуказанные работы на объекте в срок, указанный в графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2 к контракту). Заказчиком осуществлен расчет штрафа за невыполнение работ по этапу Контракта.

Размер штрафа за неисполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.3. Контракта составляет:

- стоимость работ по этапу 1.5 составляет 51 570 руб.

Ш=51 570,00*10% = 5 157 руб.

Итого, общая сумма неустойки (штрафа) по второму требованию составляет: 5 157 руб.

В соответствии с п. 5.3.1 контракта подрядчик обязан выполнить работы по реконструкции автомобильной дороги в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту).

В соответствии с пунктом 3.1 контракта подрядчик обязуется выполнить работы и осуществить реконструкцию объекта в сроки, установленные контрактом и графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту).

Согласно п. 3.3 контракта продолжительность отдельных этапов реконструкции с указанием их дат начала и окончания определяется графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к контракту).

Пунктом 10.1. контракта установлено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

В соответствии с п. 10.5 контракта № 0366200035620005557_51192 от 24.11.2020, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с пунктом 10.5.2.1. Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.5.2.2 -10.5.2.3 настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) непревышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)превышает 10 млрд. рублей.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение №2 к контракту) в срок не позднее 01.06.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Демонтаж существующих дорожных знаков (комплекс работ) (этап 1.4).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение №2 к контракту) в срок не позднее 01.06.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Устройство водопропускной трубы (Ед./п.и.) (этап 5.1).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 03.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Кирковка существующей дорожной одежды 2 см в объеме 11,924 м3 (этап 8.1.7).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 05.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Кирковка существующей дорожной одежды 2 см в объеме 29,81 м3 (этап 8.1.8). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 10.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Кирковка существующей дорожной одежды 2 см в объеме 11,924 м3 (этап 8.1.9). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 15.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Кирковка существующей дорожной одежды 2 см в объеме 17,886 м3 (этап 8.1.10). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 20.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Кирковка существующей дорожной одежды 2 см в объеме 23,848 м3 (этап 8.1.11). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 25.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Кирковка существующей дорожной одежды 2 см в объеме 11,924 м3 (этап 8.1.12). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 01.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Кирковка существующей дорожной одежды 2 см в объеме 12,996 м3 (этап 8.1.13). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 03.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Кирковка существующей дорожной одежды 2 см в объеме 149,05 м3 (этап 8.2.7). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 05.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Кирковка существующей дорожной одежды 2 см в объеме 372,^25 м3 (этап 8.2.8). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 10.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Кирковка существующей дорожной одежды 2 см в объеме 149,05 м3 (этап 8.2.9). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 15.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Кирковка существующей дорожной одежды 2 см в объеме 223,575 м3 (этап 8.2.10). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 20.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Кирковка существующей дорожной одежды 2 см в объеме 298,1 м3 (этап 8.2.11). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 25.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Кирковка существующей дорожной одежды 2 см в объеме 149,015 м3 (этап 8.2.12).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 01.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Кирковка существующей дорожной одежды 2 см в объеме 162,45 м3 (этап 8.2.13). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 01.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Разборка существующей дорожной одежды в объеме 3003 м3 (этап 8.3). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 10.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Снятие почвенно-растительного слоя грунта с обочин и откосов, существующей насыпи h=0,15 м в объеме 1 157,955 м3 (этап 9.1.8).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 15.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Снятие почвенно-растительного слоя грунта с обочин и откосов, существующей насыпи h=0,15 м в объеме 377,25 м3 (этап 9.1.9).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 20.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Снятие почвенно-растительного слоя грунта с обочин и откосов, существующей насыпи h=0,15 м в объеме 584,75 м3 (этап 9.1.10).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 25.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Снятие почвенно-растительного слоя грунта с обочин и откосов, существующей насыпи h=0,15 м в объеме 939,5 м3 (этап 9.1.11).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 28.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Снятие почвенно-растительного слоя грунта с обочин и откосов, существующей насыпи h=0,15 м в объеме 1 157,955 м3 (этап 9.1.12).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 01.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Снятие почвенно-растительного слоя грунта с обочин и откосов, существующей насыпи п=0,15 м в объеме 533,78 м3 (этап 9.1.13).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 10.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Снятие почвенно-растительного слоя грунта с обочин и откосов, существующей насыпи h=0,2 м в объеме 870,915 м3 (этап 9.2.8).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 15.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

Снятие почвенно-растительного слоя грунта с обочин и откосов, существующей насыпи h=0,2 м в объеме 299 м3 (этап 9.2.9).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 20.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Снятие почвенно-растительного слоя грунта с обочин и откосов, существующей насыпи h=0,2 м в объеме 482,25 м3 (этап 9.2.10).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 25.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Снятие почвенно-растительного слоя грунта с обочин и откосов, существующей насыпи h=0,2 м в объеме 107,5 м3 (этап 9.2.11).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 28.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Снятие почвенно-растительного слоя грунта с обочин и откосов, существующей насыпи h=0,2 м в объеме 82,25 м3 (этап 9.2.12).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 01.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Снятие почвенно-растительного слоя грунта с обочин и откосов, существующей насыпи h=0,2 м в объеме 254,55 м3 (этап 9.2.13).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 25.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Срезка существующей насыпи земляного полотна в объеме 30 м3 (этап 9.3.7). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту

(Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 28.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Срезка существующей насыпи земляного полотна в объеме 378,87 м3 (этап 9.3.8). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту

(Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 01.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Срезка существующей насыпи земляного полотна в объеме 24,50 м3 (этап 9.3.9). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту

(Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 04.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Срезка существующей насыпи земляного полотна в объеме 17 м3 (этап 9.3.10). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 08.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Срезка существующей насыпи земляного полотна в объеме 660,50 м3 (этап 9.3.11). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 12.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Срезка существующей насыпи земляного полотна в объеме 64 м3 (этап 9.3.12). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 15.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Срезка существующей насыпи земляного полотна в объеме 379,29 м3 (этап 9.3.7).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 19.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Рыхление существующих откосов на глубину 0,3 м в объеме 255,375 м3 (этап 9.4.7.).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 25.04.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

9.4.8) Рыхление существующих откосов на глубину 0,3 м в объеме 635,025 м3 (этап 9.4.8.).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 01.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Рыхление существующих откосов на глубину 0,3 м в объеме 115,05 м3 (этап 9.4.9). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 05.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Рыхление существующих откосов на глубину 0,3 м в объеме 328,95 м3 (этап 9.4.10).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 11.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Рыхление существующих откосов на глубину 0,3 м в объеме 48 м3 (этап 9.4.11). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 13.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Рыхление существующих откосов на глубину 0,3 м в объеме 101,025 м3 (этап 9.4.12.).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 15.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Рыхление существующих откосов на глубину 0,3 м в объеме 108,075 м3 (этап 9.4.13.).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 07.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Устройство земляного полотна в объеме 3326,75 м3 (этап 9.5.7).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 11.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Устройство земляного полотна в объеме 2114,42 м3 (этап 9.5.8).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 15.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Устройство земляного полотна в объеме 2273,5 м3 (этап 9.5.9).


Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 21.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Устройство земляного полотна в объеме 1185,25 м3 (этап 9.5.10).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 05.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Планировка верха земляного полотна в объеме 3290,25 м3 (этап 9.6.7). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 12.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Планировка верха земляного полотна в объеме 9289,25 м3 (этап 9.6.8). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 15.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Планировка верха земляного полотна в объеме 3326,46 м3 (этап 9.6.9). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 23.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Планировка верха земляного полотна в объеме 5022,75 м3 (этап 9.6.10). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 22.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Планировка верха земляного полотна в объеме 2254,75 м3 (этап 9.7.7). Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение N5 2 к контракту) в срок не позднее 01.06.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Устройство перепускной ж.б. трубы отв. 0,5 м на примыкании ПК 1485+08 (влево) (Ед./п.м.) (этап 12.2).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 01.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Устройство перепускной ж.б. трубы отв. 1,0 м ПК 1491+50 (вправо) (Ед./п.м.) (этап 12.4).

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 01.05.2022 Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Устройство перепускной ж.б. трубы отв. 1,0 м на съезде к зернохранилищу ПК 1510+82 (Ед./п.м.) (этап 12.8).

По состоянию на 02.06.2022 года Подрядчик не выполнил вышеуказанных работ на Объекте.

Заказчиком осуществлен расчет штрафа за невыполнение работ по этапам Контракта.

Итого, общая сумма неустойки (штрафа) по третьему требованию составляет: 1 697 503,19 (один миллион шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот три) рубля 19 копеек.

В соответствии с п. 5.3.1 контракта подрядчик обязан выполнить работы по реконструкции автомобильной дороги в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту).

В соответствии с пунктом 3.1 контракта подрядчик обязуется выполнить работы и осуществить реконструкцию объекта в сроки, установленные контрактом и графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту).

Согласно п. 3.3 контракта продолжительность отдельных этапов реконструкции с указанием их дат начала и окончания определяется графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к контракту).

Пунктом 10.1 контракта установлено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

В соответствии с п. 10.5 контракта № 0366200035620005557_51192 от 24.11.2020, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 10.5.1 контракта пеня начисляется за каждые день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от |цены отдельного этапа исполнения Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 20.07.2022 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 9.10.1. (Нарезка кюветов).

Фактически Подрядчик выполнил работы, предусмотренные вышеуказанным этапом 01.08.2022 года.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.3.1. контракта рассчитан следующим образом.

По этапу 9.10.1: П=6 150 345,96*12*1/300*8% = 19 681,11 (девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 11 копеек.

2) Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 10.07.2022 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 11.6.1 (Разборка существующей дорожной одежды).

Фактически Подрядчик выполнил работы, предусмотренные вышеуказанным этапом 29.07.2022 года.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.3.1. контракта рассчитан следующим образом.

По этапу 11.6.1: П=1 146 388,34*18*1/300*8% = 5 502,66 (пять тысяч пятьсот два) рубля 66 копеек.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 10.07.2022 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 11.6.2 (Разборка существующей дорожной одежды).

Фактически Подрядчик выполнил работы, предусмотренные вышеуказанным этапом 29.07.2022 года.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.3.1. контракта рассчитан следующим образом.

По этапу 11.6.2: П=3 722 281,18*18*1/300*8% = 17 866,95 (семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 95 копеек.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 10.07.2022 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 11.7.1 (Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона).

Фактически Подрядчик выполнил работы, предусмотренные; вышеуказанным этапом 30.07.2022 года.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.3.1. контракта рассчитан следующим образом.

По этапу 11.7.1: П=16 438 184,51*19*1/300*8% = 83 286,80 (восемьдесят три тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 80 копеек.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 15.07.2022 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 11.7.2 (Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона).

Фактически Подрядчик выполнил работы, предусмотренные вышеуказанным этапом 30.07.2022 года.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.3.1. контракта рассчитан следующим образом.

По этапу 11.7.2: П=14 884 921,71*15*1/300*8% = 59 539,69 (пятьдесят девять тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 69 копеек.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 01.06.2022 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 12.2 (Устройство перепускной ж.б. трубы отв. 0,5 м на примыкании ПК 1485+08 (влево).

Фактически Подрядчик выполнил работы, предусмотренные вышеуказанным этапом 07.08.2022 года.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.3.1. контракта рассчитан следующим образом.

По этапу 12.2: П=383 722,24*67*1/300*8% = 6 855,84 (шесть тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 84 копейки.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 01.05.2022 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 12.4 (Устройство перепускной ж.б. трубы отв. 1,0 м на примыкании ПК 1491+50 (вправо).

Фактически Подрядчик выполнил работы, предусмотренные вышеуказанным этапом 07.08.2022 года.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.3.1. контракта рассчитан следующим образом.

По этапу 12.4: П=3 342 402,79*95*1/300*8% = 84 674,20 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 20 копеек.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 01.05.2022 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 12.8 (Устройство перепускной ж.б. трубы отв. 1,0 м на съезде к зернохранилищу ПК 1510+82).

Фактически Подрядчик выполнил работы, предусмотренные вышеуказанным этапом 07.08.2022 года.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.3.1. контракта рассчитан следующим образом.

По этапу 12.8: П=2 330 944,72*95*1/300*8% = 59 050,60 (пятьдесят девять тысяч пятьдесят) рублей 60 копеек.

Итого, общая сумма неустойки (пени) по четвертому требованию составляет: 336 457,85 (триста тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 85 копеек.

В соответствии с п. 5.3.1 контракта подрядчик обязан выполнить работы по реконструкции автомобильной дороги в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту).

В соответствии с пунктом 3.1 контракта подрядчик обязуется выполнить работы и осуществить реконструкцию объекта в сроки, установленные контрактом и графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту).

Согласно п. 3.3 контракта продолжительность отдельных этапов реконструкции с указанием их дат начала и окончания определяется графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к контракту).

Пунктом 10.1 контракта установлено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

В соответствии с п. 10.5 контракта № 0366200035620005557_51Г?2 от 24.11.2020, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 10.5.1 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены отдельного этапа исполнения Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 31.12.2021 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 2.7 (Рекультивация земель, занимаемых во временное пользование (технический и биологический этап).

Фактически Подрядчик выполнил работы, предусмотренные; вышеуказанным этапом 11.07.2022 года.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.3.1. контракта рассчитан следующим образом.

По этапу 2.7: П=71 135,54*182*1/300*9,5% = 4 099,78 (четыре тысячи девяносто девять) рублей 78 копеек.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 30.06.2022 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 3.2 (Укрепительные работы).

Фактически Подрядчик выполнил работы, предусмотренные; вышеуказанным этапом 07.08.2022 года.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.3.1. контракта рассчитан следующим образом.

По этапу 3.2: П=236 087,33*38*1/300*8% = 2 392,35 (две тысячи триста девяносто два) рубля 35 копеек.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 30.06.2022 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 5.2 (Укрепительные работы).

Фактически Подрядчик выполнил работы, предусмотренные вышеуказанным этапом 07.08.2022 года.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.3.1. контракта рассчитан следующим образом.

По этапу 5.2: П=237 773,48*38*1/300*8% = 2 409,44 (две тысячи четыреста девять) рублей 44 копейки.

Итого, общая сумма неустойки (пени) по пятому требованию составляет: 8 901,57 (восемь тысяч девятьсот один) рубль 57 копеек.

В соответствии с п. 5.3.1 контракта подрядчик обязан выполнить работы по реконструкции автомобильной дороги в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту).

В соответствии с пунктом 3.1 контракта подрядчик обязуется выполнить работы и осуществить реконструкцию объекта в сроки, установленные контрактом и графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту).

Согласно п. 3.3 контракта продолжительность отдельных этапов реконструкции с указанием их дат начала и окончания определяется графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к контракту).

Пунктом 10.1 контракта установлено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

В соответствии с п. 10.5 контракта № 0366200035620005557_51192 от 24.11.2020, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, .Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 10.5.1 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены отдельного этапа исполнения Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 15.06.2022 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 2.5 (Устройство укрепительных работ).

Фактически Подрядчик выполнил работы, предусмотренные; вышеуказанным этапом 07.08.2022 года.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.3.1. контракта рассчитан следующим образом.

По этапу 2.5: П=338 777,67*53*1/300*8% = 4 788,06 (четыре | тысячи семьсот восемьдесят восемь) рублей 06 копеек.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 01.11.2021 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 11.2.2 (Укрепительные работы).

Фактически Подрядчик выполнил работы, предусмотренные; вышеуказанным этапом 02.06.2022 года.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.3.1. контракта рассчитан следующим образом.

По этапу 11.2.2: П=1 291 380,16*213*1/300*11% = 100 856,79 (сто тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 79 копеек.

Итого, общая сумма неустойки (пени) по шестому требованию составляет: 105 644,85 (сто пять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 85 копеек.

В соответствии с п. 5.3.1 контракта подрядчик обязан выполнить работы по реконструкции автомобильной дороги в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту).

В соответствии с пунктом 3.1 контракта подрядчик обязуется выполнить работы и осуществить реконструкцию объекта в сроки, установленные контрактом и графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту).

Согласно п. 3.3 контракта продолжительность отдельных этапов реконструкции с указанием их дат начала и окончания определяется графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к контракту).

Пунктом 10.1 контракта установлено, что за неисполнение иди ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

В соответствии с п. 10.5 контракта № 0366200035620005557_51192 от 24.11.2020, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 10.5.1 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены отдельного этапа исполнения Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 01.11.2021 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 11.5.1* (Устройство нижнего слоя покрытия).

Фактически Подрядчик выполнил работы, предусмотренные вышеуказанным этапом 11.12.2021 года.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.3.1. контракта рассчитан следующим образом.

По этапу 11.5.1*: П=6 358 763,57*40*1/300*7,5% = 63 587,64 (шестьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 64 копейки.

Итого, общая сумма неустойки (пени) по седьмому требованию составляет: 63 587,64 (шестьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 64 копейки.

В соответствии с п. 5.3.1 контракта подрядчик обязан выполнить работы по реконструкции автомобильной дороги в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту).

В соответствии с пунктом 3.1 контракта подрядчик обязуется выполнить работы и осуществить реконструкцию объекта в сроки, установленные контрактом и графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту).

Согласно п. 3.3 контракта продолжительность отдельных этапов реконструкции с указанием их дат начала и окончания определяется графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к контракту).

Пунктом 10.1 контракта установлено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

В соответствии с п. 10.5 контракта № 0366200035620005557_51192 от 24.11.2020, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 10.5.1 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены отдельного этапа исполнения Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных

соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к контракту) в срок не позднее 15.08.2022 Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные этапом 16.2* (Устройство наружного освещения).

Фактически Подрядчик выполнил работы, предусмотренные вышеуказанным этапом 07.10.2022 года.

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.3.1. контракта рассчитан следующим образом.

По этапу 16.2*: П=3 089 690,54*53*1/300*7,5% = 40 938,40 (сорок тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 40 копеек.

Итого, общая сумма неустойки (пени) по восьмому требованию составляет: 40 938,40 (сорок тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 40 копеек.

В соответствии с условиями контракта (пункт 10.5), в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства,, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (пункт 10.5.1 контракта).

В адрес ООО «Тулаоборонстрой» были направлены требования об уплате неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту №0366200035620005557_51192 от 24.11.2020 за № 1-08/131 от 14.01.2022, № 1-08/1062 от 24.03.2022, № 1-08/1995 от 02.06.2022, № 1-08/3280 от 30.08.2022, № 1-08/3283 от 08.09.2022, № 1-08/3407 от 22.09.2022, № 1-08/3459 от 27.09.2022 и № 1-08/4028 от 03.11.2022. Однако данные требования не были исполнены ответчиком.

Таким образом, на момент подачи искового заявления общий размер штрафных санкций составляет 4 106 330,92 (четыре миллиона сто шесть тысяч триста тридцать) рублей 92 копейки.

Поскольку требования истца оставлены ответчиком без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик возражал против удовлетворения требования истца по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Суд, рассмотрев материалы дела, считает, что исковое заявление не подлежит удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 10.5 контракта № 0366200035620005557_51192 от 24.11.2020, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 10.5.1 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации oif цены отдельного этапа исполнения Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Факт нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, установлен и сторонами не оспаривается.

В соответствии с частью 6.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, действовавшей до 01.01.2017, в 2015 и 2016 годах в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, списание или предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с частью 6.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ является обязанностью заказчика, в связи с чем суд обязан проверить соблюдение им требований указанной нормы. Несовершение заказчиком действий по сверке задолженности с исполнителем не может служить основанием для неприменения правил о списании или предоставлении отсрочки. Несовершение заказчиком действий по учету возникшей задолженности не может служить основанием для отказа в списании сумм неустоек.

В соответствии со ст. 9.1. Федерального закона N 44-ФЗ Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Постановлением Правительства РФ № 783 от 04.07.2018 утверждены Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом (далее по тексту - Правила списания неустоек, Постановление № 783).

Согласно п. 2 Постановления №783 списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым:

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполненияконтракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или)количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами;

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи свозникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств,повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новойкоронавирусной инфекции;

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в связи ссущественным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшемневозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине возникновения приисполнении контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущихневозможность его исполнения без изменения условий, в связи с мобилизацией в РоссийскойФедерации, введением политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее - санкции), и (или) с введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств илигосударственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (далее – меры ограничительного характера).

Согласно пп. а) п. 3 Постановления № 783 списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке: если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами настоящего пункта.

Вместе с тем согласно пп. г) п. 3 Постановления N 783 если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в период с даты заключения контракта до даты представления предусмотренного абзацем пятым подпункта "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение.

По смыслу указанных нормативно-правовых актов списание, рассрочка начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта является именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика, поскольку данные действия призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по государственным (муниципальным) контрактам. В связи с этим суд, рассматривая иск заказчика о взыскании с поставщика (подрядчика, исполнителя) штрафных санкций, обязан проверить соблюдение истцом требований указанного законодательства. Несовершение заказчиком действий по сверке задолженности с исполнителем не может служить основанием для неприменения правил о списании или предоставлении отсрочки (пункт 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017).

В ходе судебного разбирательства представители сторон подтвердили, что контракт №0366200035620005557_51192 от 24.11.2020г. исполнен в полном объеме.

Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 783 от 04.07.2018 (далее постановление Правительства № 783).

Наличие спора относительно начисленной неустойки не может трактоваться как условие, препятствующее списанию или предоставлению отсрочки уплаты неустоек, поскольку подобные антикризисные меры были установлены специально для защиты поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственных контрактов. При рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по государственному контракту суд вправе самостоятельно устанавливать наличие оснований для применения мер государственной поддержки (определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.08.2017 N 303-ЭС17-1652).

Руководствуясь положениями части 6.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, Постановления № 783, установив, что подрядчик выполнил обязательства по контракту в полном объеме, и размер подлежащей взысканию неустойки меньше, чем 5% от цены контракта, суд пришел к выводу о том, что истец обязан в данном случае списать начисленную договорную неустойку, в связи с чем требование истца о взыскании неустойки удовлетворению не подлежит.

В соответствии со ст.ст.101, 106, 110 АПК РФ затраты по оплате государственной пошлины относятся на истца.


Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Расходы по оплате государственной пошлины отнести на истца.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области в месячный срок после его принятия.


Судья Е.В. Горькова