Резолютивная часть решения от 2 февраля 2026 г. АС Волгоградской области

Арбитражный суд Волгоградской области (АС Волгоградской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



Арбитражный суд Волгоградской области


Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)


город Волгоград


«03» февраля 2026 года Дело № А12-17730/2025

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Мицкевич Е.С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи


ФИО1, с использованием средств аудиозаписи до и после перерыва,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сенар» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400069, Волгоградская обл., г.. Волгоград, ул. им. Аверченко (Поселок Горная Поляна тер.), д. 5А) к обществу с ограниченной ответственностью «Компания Парадигма» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400074, <...>, помещ. 110) о взыскании задолженности за генподрядные услуги по договору № 10-ЭК.25.2023-СП-1 от 01.06.2023 в размере 715 565 руб. 92 коп., пени в размере 104 414 руб. 19 коп., а также судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 45 999 руб.,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400066, <...>),

при участии в судебном заседании:


от истца – ФИО2, доверенность от 07.07.2025 № 0707-01, удостоверение адвоката;

от ответчика – ФИО3, доверенность от 07.04.2025, удостоверение адвоката; Фокина Л.Ю., доверенность от 07.04.2025, удостоверение адвоката;

от третьего лица – не явились, извещено;

Руководствуясь ст.ст. 110, 112, 156, 167-170, 176, АПК РФ, суд,

РЕШИЛ:


В удовлетворении ходатайства ответчика о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания Парадигма» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400074, <...>, помещ. 110) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сенар» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400069, Волгоградская обл., г.. Волгоград, ул. им. Аверченко (Поселок Горная Поляна тер.), д. 5А) пени по договору № 10-ЭК.25.2023-СП-1 от 01.06.2023 за период с 09.12.2023 по


27.12.2023 в размере 83 531 руб. 36 коп., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 687 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.


Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Решение в полном объеме будет изготовлено в течение десяти рабочих дней.


Судья Е.С. Мицкевич



Суд:

АС Волгоградской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Сенар" (подробнее)

Ответчики:

ООО "КОМПАНИЯ ПАРАДИГМА" (подробнее)

Судьи дела:

Мицкевич Е.С. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ