Резолютивная часть решения от 30 января 2024 г. по делу № А27-16934/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-16934/2022

Р Е Ш Е Н И Е именем Российской Федерации резолютивная часть

30 января 2024 г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Куликовой Т.Н, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, помощником судьи Климовой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Спецстрой", г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***>

к индивидуальному предпринимателю ФИО2, г. Кемерово, ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>

о взыскании 141 145,62 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по состоянию на 31.03.2022, 500 000 руб. штрафа за нарушение обязательств по договорам, 13 997 815, 96 руб. штрафа за неисполнение пункта 6.5.2 договоров, 4 891 935, 01 руб. неосновательного обогащения,

и встречному исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 о взыскании с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Спецстрой" 5 850 889, 12 руб. задолженности, 434 518,32 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Ю-Трансавто» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>),

Руководствуясь статьями 110, 167, 171, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Спецстрой", г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***> удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Кемерово, ОГРНИП: <***>, ИНН: <***> в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Спецстрой", г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***>: 151 622, 79 руб. неустойки, 919934,48 руб. штрафа за нарушение обязательств по договорам.

В удовлетворении остальной части исковых требований общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Спецстрой", г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***> отказать.

Встречные исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Кемерово, ОГРНИП: <***>, ИНН: <***> удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Спецстрой", г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***> в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Кемерово, ОГРНИП: <***>, ИНН: <***> 5 850 888, 78 руб. задолженности,

50 664, 39 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части требований индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Кемерово, ОГРНИП: <***>, ИНН: <***> отказать

Произвести процессуальный зачет, в результате которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Спецстрой", г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***> в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Кемерово, ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>: 4 892 287, 83 руб. долга, 50 664, 39 руб. расходов по оплате государственной пошлины

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Кемерово, ОГРНИП: <***>, ИНН: <***> в доход федерального государственную пошлину в размере 90433, 60 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Спецстрой", г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***> в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3160, 40 руб.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья Т.Н. Куликова