СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 5 декабря 2018 г. по делу № А40-161960/2018

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

151_20748931

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-161960/18-151-1171
г. Москва
06 декабря 2018 года
Арбитражный суд города Москвы в составе Судьи Щербаковой И.Э, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению - АО "НПФ "СКАД" (ИНН <***>)

к ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" (ИНН <***>) о взыскании 51 939 954, 35 руб. и встречному исковому заявлению ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" (ИНН <***>) к АО "НПФ "СКАД" (ИНН <***>) о взыскании- 19 387 579 руб. 60 коп. при участии:

от истца (ответчика по встречному иску) – согласно протокола от ответчика (истца по встречному иску) – согласно протокола.

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" (ИНН <***>) в пользу АО "НПФ "СКАД" (ИНН <***>) 15 500 000 руб. задолженности, 36 225 000 руб. неустойки по Дополнительному соглашению № 1 от 08.01.2018 г. к Договору № 3 Генерального подряда от 17.08.2017 г., 35 546 руб. 33 коп. основного долга, 179 408 руб. 02 коп. неустойки по Дополнительном у соглашению № 2 от 23.01.2018 г. к Договору № 3 Генерального подряда от 17.08.2017 г., 200 000 руб. госпошлины.

Встречное исковое заявление удовлетворить.

Уменьшить стоимость выполненных АО "НПФ "СКАД" (ИНН <***>) работ по Договору № 3 Генерального подряда от 17.08.2017 г. на 18 737 579 руб. 60 коп. в счет снижения стоимости работ по договору № 3 Генерального подряда от 17.08.2017 г.

Взыскать с АО "НПФ "СКАД" (ИНН <***>) в пользу ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" (ИНН <***>) денежные средства в размере 18 737 579 руб. 60 коп. в счет снижения стоимости работ по договору № 3 Генерального подряда от 17.08.2017г., 650 000 руб. неустойки.

Произвести зачет требований первоначального и встречного исков.

Взыскать с ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" (ИНН <***>) в пользу АО "НПФ "СКАД" (ИНН <***>) 35 754 408 руб. 02 коп. неустойки, 80 062 руб. госпошлины.

Взыскать с АО "НПФ "СКАД" (ИНН <***>) в пользу ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" (ИНН <***>) 3 202 033 руб. 27 коп. задолженности.

Возвратить ООО "АЛЕКС ФИТНЕС" (ИНН 7804468360) из федерального бюджета 18 750 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья И.Э. Щербакова