Резолютивная часть решения от 20 июня 2018 г. по делу № А45-10530/2018Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 35/2018-115037(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Дело № А45-10530/2018 г. Новосибирск 21 июня 2018 года Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Исаковой С.А., при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Региональные электрические сети" (ОГРН <***>), г. Новосибирск, к обществу с ограниченной ответственностью "Юрга электромонтаж" (ОГРН <***>), г. Юрга, Кемеровская область, о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № РИ-53-15-00450 от 26.05.2015 за период с 27.06.2015 по 25.01.2016 в размере 994 914 руб., руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юрга электромонтаж" (ОГРН <***>) в пользу акционерного общества "Региональные электрические сети" (ОГРН <***>) неустойку в размере 497 457 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 020 руб. В остальной части иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юрга электромонтаж" (ОГРН 1064230010305) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 9 878 руб. Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение месяца после принятия. Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области. Судья С.А. Исакова Суд:АС Новосибирской области (подробнее)Истцы:АО "Региональные электрические сети" (подробнее)Ответчики:ООО "Юрга электромонтаж" (подробнее)Судьи дела:Исакова С.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
