Резолютивная часть решения от 14 октября 2019 г. по делу № А06-6385/2019

12/2019-63781(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-6385/2019
г. Астрахань
14 октября 2019 года
Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи Морозовой Т.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Вирченко М.М.

Руководствуясь статьями 110, 138-142, 150, 151, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований АО "ССЗ "Лотос" о взыскании с ООО "Центральная Инжиниринговая Компания" 1594950руб. неустойки за период с 24.07.2017г. по 6.10.2017г. -отказать.

В части обязания ответчика передать разработанную и оплаченную документацию, являющуюся предметом договора № 01/05-2017 ПИР от 24.04.2017г. -производство по делу прекратить.

В остальной части утвердить мировое соглашение от 11.10.2019г., заключенное между акционерным обществом «Судостроительный завод «ЛОТОС» ( ОГРН 1023000824153 ИНН 3008003802) (истец) и ООО «Центральная Инжиниринговая Компания» (ООО «ЦИК» (ОГРН 1127747098423 ИНН7702801068) (Ответчик) на следующих условиях:

Акционерным обществом «Судостроительный завод «ЛОТОС» ( ОГРН 1023000824153 ИНН 3008003802), являющимся Истцом по делу № А06-6385/2019 и именуемым в дальнейшем «Истец», в лице представителя по доверенности Успановой А.С, действующей на основании Доверенности № 53 от 08.11.2018г., с одной стороны и

ООО «Центральная Инжиниринговая Компания» (ООО «ЦИК») (ОГРН 1127747098423 ИНН7702801068), являющимся Ответчиком по делу № А06-63 85/2019 и именуемым в дальнейшем «Ответчик», в лице Никоненко Виктории Александровны, действующей на основании доверенности № 4/19 от 01.08.2019г. с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со статьями 138-142 АПК РФ урегулировали спор и заключили настоящее Мировое соглашение по делу № А06- 6385/2019 о нижеследующем:

1. Стороны договорились расторгнуть договор № 01/05-2017ПИР от 24.04.2017г. на следующих условиях:

1.1. Ответчик обязуется осуществить возврат авансового платежа в размере 2 084 501,94 рублей в следующие сроки:

1.1.1. 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек в срок не позднее 15 октября 2019 года.

1.1.2. 1 084 501 (Один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот один) рубль 94 копейки в срок не позднее 29 ноября 2019 года.

2. Стороны подтверждают, что Истец является собственником выполненного и оплаченного объема работ по Договору № 01/05-2017ПИР от 24.04.2017г. и вправе им распоряжаться по своему усмотрению.

3. Датой расторжения договора № 01/05-2017ПИР от 24.04.2017г. считать дату подписания настоящего мирового соглашения.

4. В случае ненадлежащего исполнения Ответчиком п. 1 настоящего мирового соглашения, Ответчик обязуется уплачивать Истцу пеню в размере 0,1% от суммы, указанной в п. 1.1. настоящего мирового соглашения, за каждый день просрочки.

5. Судебные расходы в виде уплаченной Истцом государственной пошлины распределяется согласно пункту 3 части 7 статьи 141 АПК РФ и пункта 3 части 1 статьи 333.40 НК РФ - 50% уплаченной государственной пошлины возвращается Истцу из федерального бюджета, 50% государственной пошлины (14726руб.) возвращается Истцу Ответчиком не позднее 29 ноября 2019г.

6. Реквизиты Истца для перечисления денежных средств: р/с 40702810105000003766

ОТДЕЛЕНИЕ № 8625 СБЕРБАНКА РОССИИ к/с 30101810500000000602 БИК 041203602

7. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Астраханской области.

8. Настоящее Мировое соглашение составлено в пяти подлинных экземплярах: один - для Арбитражного суда Астраханской области, по два - для каждой из «Сторон».

Производство по делу прекратить.

Возвратить акционерному обществу «Судостроительный завод «ЛОТОС» ( ОГРН 1023000824153 ИНН 3008003802) из бюджета госпошлину в сумме 14726руб., уплаченные по платежному поручению № 459 от 19.06.2019г.

Решение в части отказа в удовлетворении исковых требований может быть обжаловано может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области, в части, касающееся условий об утверждения мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в течение месяца со дня его вынесения через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»

Судья Т.Ю. Морозова