Решение от 11 сентября 2020 г. по делу № А79-7444/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-7444/2020
г. Чебоксары
11 сентября 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 08 сентября 2020 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бондаревой Д.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "АРШИН" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 428022, <...> Октября, д. 19

к администрации Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики (ОГРН <***>, ИНН <***>) 429065, <...>

о взыскании 3977 руб. 07 коп.,

в отсутствие представителей сторон,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "АРШИН" обратилось в арбитражный суд с иском к администрации Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики о взыскании 61865 руб. 95 коп., в том числе 58000 руб. долга по договору подряда от 14.01.2019 №4-ю согласно акту от 12.03.2019 №129, 3865 руб. 95 коп. пени за период с 14.05.2019 по 23.07.2020 и далее по день фактической оплаты долга.

Стороны в заседание не явились, ответчик письменный отзыв не представил.

В порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд признал дело подготовленным, завершил предварительное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции в отсутствие возражений сторон.

В заседании суда на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв с 04.09.2020 по 08.09.2020.

После перерыва стороны представителей не направили.

07.09.2020 от истца в электронном виде посредством сервиса "Мой Арбитр" поступило ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому истец просил взыскать с ответчика 3977 руб. 07 коп. неустойки за период с 14.05.2019 по 26.08.2020.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение исковых требований принято судом к рассмотрению.

В силу положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие сторон.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

14.01.2019 общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "АРШИН" (подрядчик) и администрация Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики (заказчик) заключили договор подряда №4-ю, согласно которому подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика работы по внесению изменений в генеральный план сельского поселения в части описания границ населенных пунктов и словесному описанию границ Мочарского сельского поселения, по описанию границ населенных пунктов Мочарского сельского поселения, а заказчик обязался предоставить исходные данные, оплатить и принять результат работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

Объект работ: Чувашская Республика, Ядринский район, Мочарское сельское поселение (пункт 1.3 договора).

Результат работ: Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения в части описания границ населенных пунктов - 1 экз. в электронном виде; Словесное описание границ сельского поселения - 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде. Текстовое и графическое описание местоположения границ населенных пунктов Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики (пункт 1.4 договора).

Согласно пункту 2.1 договора цена выполняемых подрядчиком работ по настоящему договору определяется протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1) и составляет 58000 руб.

В соответствии с пунктом 2.2 договора оплата работ по договору производится заказчиком за счет средств Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики в пределах сметы на 2019 год на основании акта приема-передачи выполненных работ в течение 60 календарных дней с момента его подписания сторонами, но не позднее 31.12.2019.

В силу пунктов 3.1, 3.2 договора срок начала работ устанавливается с момента подписания договора и передачи исходных данных. Срок выполнения работ по настоящему договору составляет 90 рабочих дней.

Работы считаются выполненными после подписания заказчиком акта приема-передачи выполненных работ (пункт 3.4 договора).

Согласно подписанному обеими сторонами акту от 12.03.2019 №129 истцом по договору подряда от 14.01.2019 №4-ю выполнены работы на сумму 58000 руб.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате работ явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств допускается в исключительных случаях, прямо указанных в законе.

В силу пункта 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Пунктом 6.4 договора установлено, что в случае неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего договора, он уплачивает подрядчику за дни просрочки неустойку, определяемую в процентах от уплаченной суммы. Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день исполнения денежного обязательства.

Поскольку факт несвоевременной оплаты подтвержден материалами дела, требование истца о взыскании неустойки заявлено правомерно.

Проверив представленный истцом расчет неустойки, суд признает его обоснованным, в связи с чем, неустойка подлежит взысканию в заявленной сумме - 3977 руб. 07 коп. за период с 14.05.2019 по 26.08.2020.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины, понесенные истцом при обращении в суд, подлежат возмещению ответчиком.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с администрации Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "АРШИН" 3`977 (Три тысячи девятьсот семьдесят семь) руб. 07 коп. неустойки за период с 14.05.2019 по 26.08.2020, 2`000 (Две тысячи) руб. расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

О.Е. Владимирова