СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 октября 2021 г. по делу № А55-3615/2021

Арбитражный суд Самарской области (АС Самарской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

59/2021-309634(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

12 октября 2021 года Дело № А55-3615/2021

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи Балькиной Л.С.

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хабибуллиной Л.Р.,

рассмотрев в судебном заседании 12 октября 2021 года дело по иску, заявлению Общества с ограниченной ответственностью "СамараТрансСтрой"

к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Витязь"

о взыскании 908 774 руб. 21 коп., по иску Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Витязь"

к Обществу с ограниченной ответственностью "СамараТрансСтрой"

о взыскании 774 853 руб. 92 коп. третье лицо Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

при участии в заседании от истца – представитель Юдинцева Е.А., от ответчика – директор Лятин А.Е.,

от третьего лица – не участвовали.

Руководствуясь ст. ст. 110,167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, Р Е Ш И Л:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "СамараТрансСтрой" удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Витязь" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СамараТрансСтрой" 908 774 руб. 21 коп. неустойки, а также 21 175 руб. в счет возмещения расходов по государственно пошлине.

Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СамараТрансСтрой" в пользу Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Витязь" 774 853 руб. 92 коп. задолженности, а также 18 497 руб. в счет возмещения расходов по государственно пошлине.

В результата зачета требований по первоначальному и встречному искам взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Витязь" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СамараТрансСтрой" 133 920 руб. 29 коп. неустойки, а также 2687 руб. в счет возмещения расходов по государственно пошлине.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "СамараТрансСтрой" из федерального бюджета госпошлину в сумме 17698 руб. , перечисленную по платежному поручению № 770 от 08.02.2021.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / Л.С. Балькина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 19.08.2020 14:31:35

Кому выдана Балькина Лилия Сергеевна