Решение от 22 октября 2020 г. по делу № А33-12114/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

22 октября 2020 года

Дело № А33-12114/2020

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 15 октября 2020 года.

В полном объёме решение изготовлено 22 октября 2020 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Данекиной Л.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску федерального казенного учреждения "Колония-поселение № 19 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю" (ИНН 2464025224, ОГРН 1022402306849)

к муниципальному казенному учреждению города Красноярска "Управление капитального строительства" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о возмещении понесенных затрат,

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, действующей на основании доверенности от 20.12.2019 № 24/ТО/59/13-108, личность удостоверена паспортом;

от ответчика: ФИО2, действующего на основании доверенности № 2 от 09.01.2020, личность удостоверена паспортом.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ш.А. Маады,

установил:

федеральное казенное учреждение "Колония-поселение № 19 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к муниципальному казенному учреждению города Красноярска "Управление капитального строительства" (далее – ответчик) о возмещении понесенных затрат в сумме 2 471 811, 17 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 23 апреля 2020 года возбуждено производство по делу.

Определением от 23.04.2020 исковое заявление принято к производству суда, предварительное судебное заседание назначено на 25.05.2020.

В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в суде первой инстанции. Судебное заседание откладывалось.

В судебном заседании 15.10.2020 представитель истца заявленные исковые требования поддержал по основаниям, указанным в уточненном исковом заявлении. Пояснил, что затраты заявленные истцом были им понесены при выполнении работ по муниципальным контрактам:

- № 2019.150/294 от 30.09.2019 на снос объектов по адресам: ул. Чкалова, 8, ул. Чкалова 9, в рамках строительства объекта «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинской до ул. Копылова» на сумму 282 316,44 рублей;

- № 2019.192/320 от 31.10.2019 на снос объектов по адресам: ул. Локомотивная, 50; ул. Локомотивная, 50 стр.1; ул. Локомотивная, 57 кв. 1, кв. 2; ул. Овражная, 63, в рамках строительства объекта «Строительство автодороги по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная» на сумму 1 032 929,86 рублей;

- № 2019.192/321 от 31.10.2019 на снос объектов по адресам: ул. Овражная, 51, ул. Локомотивная, 48, в рамках строительства объекта «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинской до ул. Копылова» на сумму 282 609,98 рублей;

- № 232/366 от 09.12.2019 на снос объектов по адресам: ул. Чкалова, 12, ул. Юбилейная, 40, ул. Юбилейная, 42, ул. Спартаковцев, 7, в рамках строительства объекта «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинской до ул. Копылова» на сумму 873 954,89 рублей.

Представитель ответчика пояснил, что документы, представленные в дело истцом, проанализированы. Представленные документы подтверждают заявленную сумму расходов истца. Представитель ответчика отметил, что работы фактически были выполнены истцом, но ввиду отсутствия финансирования у ответчика отсутствует возможность в добровольном порядке удовлетворить требования истца.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

30.09.2019 между истцом и ответчиком заключен муниципальный контракт № 2019.150/294 на снос объектов по адресам: ул. Чкалова, 8, ул. Чкалова 9, в рамках строительства объекта «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинской до ул. Копылова» (далее – муниципальный контракт № 2019.150/294).

Согласно пункту 1.1 муниципального контракта № 2019.150/294 предметом контракта является выполнение работ по сносу объектов, расположенных по адресам: ул. Чкалова,8; ул. Чкалова,9 в рамках строительства объекта «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинской до ул. Копылова».

Согласно пункту 2.1 муниципального контракта № 2019.150/294 цена контракта установлена на основании локального сметного расчета (приложение № 1 к муниципальному контракту) и составляет 282316 руб.44 коп.

В соответствии с пунктом 2.4 муниципального контракта № 2019.150/294 оплата за выполненные работы осуществляется заказчиком по безналичному расчету, на основании актов выполненных работ по форме КС -2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС -3, подписанных обеими сторонами, и счета- фактуры (счета) в течение 30 дней с даты подписания заказчиком актов выполненных работ.

Согласно пункту 3.1 муниципального контракта № 2019.150/294 срок выполнения работ по настоящему контракту: срок начала выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта, срок завершения работ до 15.12.2019.

Согласно пункту 4.1.8 муниципального контракта № 2019.150/294 подрядчик обязан предоставлять заказчику для подтверждения выполненных объемов работ формы КС -2, КС-3 с приложением актов сноса; документов, подтверждающих факт захоронения отходов на санкционированных объектах размещения отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов, включенной в государственный реестр объектов размещения отходов; заверенную копию лицензии на право транспортировки отходов I-IV класса опасности ( в случае отнесения отходов к I-IV классу опасности) или договоры субподряда (заверенные копии)с организациями, имеющими лицензии на указанный вид деятельности; справки о размещении (захоронении)твердых промышленных отходов, контрольные пропуска – талоны на утилизацию мусора).

В силу положений пункта 4.1.13 муниципального контракта № 2019.192/320 окончательные акты выполненных работ должны быть представлены подрядчиком не позднее 15.12.2019.

Согласно пункту 6.1 муниципального контракта № 2019.150/294 по завершении выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику акт приемки выполненных работ, с приложением документов, подтверждающих факт захоронения отходов на санкционированных объектах размещения отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов, включенной в государственный реестр объектов размещения отходов; заверенную копию лицензии на право транспортировки отходов I-IV класса опасности ( в случае отнесения отходов к I-IV классу опасности) или договоры субподряда (заверенные копии)с организациями, имеющими лицензии на указанный вид деятельности; справки о размещении (захоронении)твердых промышленных отходов, контрольные пропуска – талоны на утилизацию мусора) и панорамную фотосъемку освобожденного от строений и сооружений земельного участка. Заказчик обеспечивает приемку выполненной работы (ее результатов) в течение 5 (пяти) рабочих дней. Заказчик в указанные пять дней осуществляет выезд на объект совместно с подрядчиком, где подписывается акт сноса очищенного земельного участка, фотографии, произведенные подрядчиком должны быть приложены к акту.

Заказчик обязан принять выполненные объемы работ формы КС -2, КС -3 с приложением актов сноса, документов, подтверждающих факт захоронения отходов на санкционированных объектах размещения отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов, включенной в государственный реестр объектов размещения отходов; заверенную копию лицензии на право транспортировки отходов I-IV класса опасности ( в случае отнесения отходов к I-IV классу опасности) или договоры субподряда (заверенные копии)с организациями, имеющими лицензии на указанный вид деятельности; справки о размещении (захоронении)твердых промышленных отходов, контрольные пропуска – талоны на утилизацию мусора) и рассмотреть в течение пяти дней. По результатам рассмотрения подписать представленные акты либо дать в письменной форме мотивированный отказ от их подписания.

31.10.2019 между истцом и ответчиком заключен муниципальный контракт № 2019.192/320 на снос объектов по адресам: ул. Локомотивная, 50; ул. Локомотивная, 50 стр.1; ул. Локомотивная, 57 кв. 1, кв. 2; ул. Овражная, 63, в рамках строительства объекта «Строительство автодороги по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная».

Согласно пункту 1.1 муниципального контракта № 2019.192/320 предметом контракта является выполнение работ по сносу объектов, расположенных по адресам: ул. Локомотивная, 50;ул. Локомотивная, 50, стр.1, ул. Локомотивная, 57, кв.1,кв.2;ул. Овражная, 63в рамках строительства объекта «Строительство автодороги по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная».

Согласно пункту 2.1 муниципального контракта № 2019.192/320 цена контракта установлена на основании локального сметного расчета (приложение № 1 к муниципальному контракту) и составляет 1032929 руб.86коп.

В соответствии с пунктом 2.4 муниципального контракта № 2019.192/320 оплата за выполненные работы осуществляется заказчиком по безналичному расчету, на основании актов выполненных работ по форме КС -2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС -3, подписанных обеими сторонами, и счета- фактуры (счета) в течение 30 дней с даты подписания заказчиком актов выполненных работ.

Согласно пункту 3.1 муниципального контракта № 2019.192/320 срок выполнения работ по настоящему контракту: срок начала выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта, срок завершения работ до 15.12.2019.

Согласно пункту 4.1.8 муниципального контракта № 2019.192/320 подрядчик обязан предоставлять заказчику для подтверждения выполненных объемов работ формы КС -2, КС-3 с приложением актов сноса; документов, подтверждающих факт захоронения отходов на санкционированных объектах размещения отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов, включенной в государственный реестр объектов размещения отходов; заверенную копию лицензии на право транспортировки отходов I-IV класса опасности ( в случае отнесения отходов к I-IV классу опасности) или договоры субподряда (заверенные копии)с организациями, имеющими лицензии на указанный вид деятельности; справки о размещении (захоронении)твердых промышленных отходов, контрольные пропуска – талоны на утилизацию мусора).

В силу положений пункта 4.1.13 муниципального контракта № 2019.192/320 окончательные акты выполненных работ должны быть представлены подрядчиком не позднее 15.12.2019.

Согласно пункту 6.1 муниципального контракта № 2019.192/320 по завершении выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику акт приемки выполненных работ, с приложением документов, подтверждающих факт захоронения отходов на санкционированных объектах размещения отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов, включенной в государственный реестр объектов размещения отходов; заверенную копию лицензии на право транспортировки отходов I-IV класса опасности ( в случае отнесения отходов к I-IV классу опасности) или договоры субподряда (заверенные копии)с организациями, имеющими лицензии на указанный вид деятельности; справки о размещении (захоронении)твердых промышленных отходов, контрольные пропуска – талоны на утилизацию мусора) и панорамную фотосъемку освобожденного от строений и сооружений земельного участка. Заказчик обеспечивает приемку выполненной работы (ее результатов) в течение 5 (пяти) рабочих дней. Заказчик в указанные пять дней осуществляет выезд на объект совместно с подрядчиком, где подписывается акт сноса очищенного земельного участка, фотографии, произведенные подрядчиком должны быть приложены к акту.

Заказчик обязан принять выполненные объемы работ формы КС -2, КС -3 с приложением актов сноса, документов, подтверждающих факт захоронения отходов на санкционированных объектах размещения отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов, включенной в государственный реестр объектов размещения отходов; заверенную копию лицензии на право транспортировки отходов I-IV класса опасности ( в случае отнесения отходов к I-IV классу опасности) или договоры субподряда (заверенные копии)с организациями, имеющими лицензии на указанный вид деятельности; справки о размещении (захоронении)твердых промышленных отходов, контрольные пропуска – талоны на утилизацию мусора) и рассмотреть в течение пяти дней. По результатам рассмотрения подписать представленные акты либо дать в письменной форме мотивированный отказ от их подписания.

31.10.2019 между истцом и ответчиком заключен муниципальный контракт № 2019.192/321 на снос объектов по адресам: ул. Овражная, 51, ул. Локомотивная, 48, в рамках строительства объекта «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинской до ул. Копылова».

Согласно пункту 1.1 муниципального контракта№ 2019.192/321 предметом контракта является выполнение работ по сносу объектов, расположенных по адресам: ул. Овражная, 51; ул. Локомотивная, 48, в рамках строительства объектов «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова».

Согласно пункту 2.1 муниципального контракта № 2019.192/321 цена контракта установлена на основании локального сметного расчета (приложение № 1 к муниципальному контракту) и составляет 282 609 руб. 98 коп.

В соответствии с пунктом 2.4 муниципального контракта № 2019.192/321 оплата за выполненные работы осуществляется заказчиком по безналичному расчету, на основании актов выполненных работ по форме КС -2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС -3, подписанных обеими сторонами, и счета- фактуры (счета) в течение 30 дней с даты подписания заказчиком актов выполненных работ.

Согласно пункту 3.1 муниципального контракта № 2019.192/321 срок выполнения работ по настоящему контракту: срок начала выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта, срок завершения работ до 15.12.2019.

Согласно пункту 4.1.8 муниципального контракта № 2019.192/321 подрядчик обязан предоставлять заказчику для подтверждения выполненных объемов работ формы КС -2, КС-3 с приложением актов сноса; документов, подтверждающих факт захоронения отходов на санкционированных объектах размещения отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов, включенной в государственный реестр объектов размещения отходов; заверенную копию лицензии на право транспортировки отходов I-IV класса опасности ( в случае отнесения отходов к I-IV классу опасности) или договоры субподряда (заверенные копии)с организациями, имеющими лицензии на указанный вид деятельности; справки о размещении (захоронении)твердых промышленных отходов, контрольные пропуска – талоны на утилизацию мусора).

В силу положений пункта 4.1.13 муниципального контракта № № 2019.192/321 окончательные акты выполненных работ должны быть представлены подрядчиком не позднее 15.12.2019.

Согласно пункту 6.1 муниципального контракта № 2019.192/321 по завершении выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику акт приемки выполненных работ, с приложением документов, подтверждающих факт захоронения отходов на санкционированных объектах размещения отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов, включенной в государственный реестр объектов размещения отходов; заверенную копию лицензии на право транспортировки отходов I-IV класса опасности ( в случае отнесения отходов к I-IV классу опасности) или договоры субподряда (заверенные копии)с организациями, имеющими лицензии на указанный вид деятельности; справки о размещении (захоронении)твердых промышленных отходов, контрольные пропуска – талоны на утилизацию мусора) и панорамную фотосъемку освобожденного от строений и сооружений земельного участка. Заказчик обеспечивает приемку выполненной работы (ее результатов) в течение 5 (пяти) рабочих дней. Заказчик в указанные пять дней осуществляет выезд на объект совместно с подрядчиком, где подписывается акт сноса очищенного земельного участка, фотографии, произведенные подрядчиком должны быть приложены к акту.

Заказчик обязан принять выполненные объемы работ формы КС -2, КС -3 с приложением актов сноса, документов, подтверждающих факт захоронения отходов на санкционированных объектах размещения отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов, включенной в государственный реестр объектов размещения отходов; заверенную копию лицензии на право транспортировки отходов I-IV класса опасности ( в случае отнесения отходов к I-IV классу опасности) или договоры субподряда (заверенные копии)с организациями, имеющими лицензии на указанный вид деятельности; справки о размещении (захоронении)твердых промышленных отходов, контрольные пропуска – талоны на утилизацию мусора) и рассмотреть в течение пяти дней. По результатам рассмотрения подписать представленные акты либо дать в письменной форме мотивированный отказ от их подписания.

09.12.2019 между истцом и ответчиком заключен муниципальный контракт № 232/366 на снос объектов по адресам: ул. Чкалова, 12, ул. Юбилейная, 40, ул. Юбилейная, 42, ул. Спартаковцев, 7, в рамках строительства объекта «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинской до ул. Копылова» .

Согласно пункту 1.1 муниципального контракта № 232/366 предметом контракта является выполнение работ по сносу объектов, расположенных по адресам: ул. Чкалова,12; ул. Юбилейная, 40;ул.Юбилейная, 42; ул. Спартаковцев, 7 в рамках строительства объекта «Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинской до ул. Копылова» .

Согласно пункту 2.1 муниципального контракта № 232/366 цена контракта установлена на основании локального сметного расчета (приложение № 1 к муниципальному контракту) и составляет 873954 руб. 89 коп.

В соответствии с пунктом 2.4 муниципального контракта № 232/366 оплата за выполненные работы осуществляется заказчиком по безналичному расчету, на основании актов выполненных работ по форме КС -2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС -3, подписанных обеими сторонами, и счета- фактуры (счета) в течение 30 дней с даты подписания заказчиком актов выполненных работ.

Согласно пункту 3.1 муниципального контракта № 232/366 срок выполнения работ по настоящему контракту: срок начала выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта, срок завершения работ до 15.12.2019.

Согласно пункту 4.1.8 муниципального контракта № 232/366 подрядчик обязан предоставлять заказчику для подтверждения выполненных объемов работ формы КС -2, КС-3 с приложением актов сноса; документов, подтверждающих факт захоронения отходов на санкционированных объектах размещения отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов, включенной в государственный реестр объектов размещения отходов; заверенную копию лицензии на право транспортировки отходов I-IV класса опасности ( в случае отнесения отходов к I-IV классу опасности) или договоры субподряда (заверенные копии)с организациями, имеющими лицензии на указанный вид деятельности; справки о размещении (захоронении)твердых промышленных отходов, контрольные пропуска – талоны на утилизацию мусора).

В силу положений пункта 4.1.13 муниципального контракта № 232/366 окончательные акты выполненных работ должны быть представлены подрядчиком не позднее 15.12.2019.

Согласно пункту 6.1 муниципального контракта № 232/366 по завершении выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику акт приемки выполненных работ, с приложением документов, подтверждающих факт захоронения отходов на санкционированных объектах размещения отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов, включенной в государственный реестр объектов размещения отходов; заверенную копию лицензии на право транспортировки отходов I-IV класса опасности ( в случае отнесения отходов к I-IV классу опасности) или договоры субподряда (заверенные копии)с организациями, имеющими лицензии на указанный вид деятельности; справки о размещении (захоронении)твердых промышленных отходов, контрольные пропуска – талоны на утилизацию мусора) и панорамную фотосъемку освобожденного от строений и сооружений земельного участка. Заказчик обеспечивает приемку выполненной работы (ее результатов) в течение 5 (пяти) рабочих дней. Заказчик в указанные пять дней осуществляет выезд на объект совместно с подрядчиком, где подписывается акт сноса очищенного земельного участка, фотографии, произведенные подрядчиком должны быть приложены к акту.

Заказчик обязан принять выполненные объемы работ формы КС -2, КС -3 с приложением актов сноса, документов, подтверждающих факт захоронения отходов на санкционированных объектах размещения отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов (договор с организацией, осуществляющей размещение (захоронение) твердых промышленных отходов, включенной в государственный реестр объектов размещения отходов; заверенную копию лицензии на право транспортировки отходов I-IV класса опасности ( в случае отнесения отходов к I-IV классу опасности) или договоры субподряда (заверенные копии)с организациями, имеющими лицензии на указанный вид деятельности; справки о размещении (захоронении)твердых промышленных отходов, контрольные пропуска – талоны на утилизацию мусора) и рассмотреть в течение пяти дней. По результатам рассмотрения подписать представленные акты либо дать в письменной форме мотивированный отказ от их подписания.

Письмом от 11.12.2019 № исх-24/ТО/59/9-4280 истец просил ответчика рассмотреть возможность продления сроков работ по муниципальным контрактам до 25.12.2019 в связи с пересмотром локальных сметных расчетов, а также заключением дополнительных соглашений к муниципальным контрактам.

Письмом от 12.12.2019 № 6986 ответчик уведомил истца о необходимости предоставления документов для проведения оплаты (формы КС-2, КС -3) до 19.12.2020 в связи с тем, что финансирование из средств федерального бюджета, выделенное на реализацию целевых программ по строительству автомобильных дорог и сносу объектов аварийного жилищного фонда, прекращается 20.12.2019.

По муниципальному контракту № 2019.192/321 от 31.10.2019 истцом выполнены работы на сумму 282 609,98 рублей, что подтверждается подписанными истцом справкой о стоимости выполненных работ по форме КС -3 от 15.12.2019, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 15.12.2019.

По муниципальному контракту № 2019.150/294 от 30.09.2019 истцом выполнены работы на сумму 282 316,44 руб., что подтверждается подписанными истцом справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 15.12.2019, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 15.12.2019.

По муниципальному контракту № 2019.192/320 от 31.10.2019 истцом выполнены работы на сумму 1 032 929,86 руб., что подтверждается подписанными истцом справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 15.12.2019, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 15.12.2019.

По муниципальному контракту № 232/366 от 09.12.2019 истцом выполнены работы на сумму 873 954,89 руб., что подтверждается подписанными истцом справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 15.12.2019, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 15.12.2019.

Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 15.12.2019, а также акты о приемке выполненных работ по форме КС-2от 15.12.2019 направлены истцом ответчику письмами от 15.12.2019 № 24/ТО/59/13-113, от 15.12.2019 № № 24/ТО/59/13-111, от 15.12.2019 № 24/ТО/59/13-112, от 15.12.2019 № № 24/ТО/59/13-110, повторно направлены письмом от 05.06.2020 № 24/ТО/59/13-68 (получены ответчиком 05.06.2020, вх.№ 2284, о чем свидетельствует отметка на письме).

06.12.2019 между истцом и ответчиком заключено соглашение № 234 о расторжении муниципального контракта № 2019.192/321, согласно пункту 2 которого сумма фактически исполненных сторонами обязательств по муниципальному контракту на момент его расторжения составляет 0 руб. 00 коп.

19.12.2019 между истцом и ответчиком было заключение № 273 о расторжении муниципального контракта № 2019.150/294, согласно пункту 2 которого сумма фактически исполненных сторонами обязательств по муниципальному контракту на момент его расторжения составляет 0 руб. 00 коп.

19.12.2019 между истцом и ответчиком заключено соглашение № 275 о расторжении муниципального контракта № № 2019.192/320, согласно пункту 2 которого сумма фактически исполненных сторонами обязательств по муниципальному контракту на момент его расторжения составляет 0 руб. 00 коп.

19.12.2019 между истцом и ответчиком заключено соглашение № 276 о расторжении муниципального контракта № № 232/366 от 09.12.2019, согласно пункту 2 которого сумма фактически исполненных сторонами обязательств по муниципальному контракту на момент его расторжения составляет 0 руб. 00 коп.

Претензией от 28.01.2020 № 24/ТО/59/13-12 истец потребовал оплатить задолженность по муниципальным контрактам в размере 2471811,17 руб. в течение 10 календарных дней со дня получения претензии.

Письмом от 12.02.2020 № 623 ответчик уведомил истца об отсутствии задолженности по муниципальным контрактам ввиду того, что муниципальные контракты были расторгнуты по соглашению сторон с суммой фактического исполнения – 0 руб. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

Претензией от 25.02.2020 № 24/ТО/59/13-33 истец повторно потребовал от ответчика оплатить задолженность по муниципальным контрактам в размере 2471811,17 руб., обеспечить рассмотрение претензии в течение 15 рабочих дней со дня ее получения. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

В связи с неоплатой муниципальным казенным учреждением города Красноярска «Управление капитального строительства» задолженности по муниципальным контрактам, федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 19 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» обратилось с иском о взыскании понесенных затрат по муниципальным контрактам № 2019.150/294 от 30.09.2019, № 2019.192/320 от 31.10.2019, № 2019.192/321 от 31.10.2019, № 232/366 от 09.12.2019 в размере 2417811,17 руб.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, ноне противоречащих ему.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Представленные в материалы дела муниципальные контракты № 2019.150/294 от 30.09.2019, № 2019.192/320 от 31.10.2019, № 2019.192/321 от 31.10.2019, № 232/366 от 09.12.2019 являются договорами строительного подряда, которые регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Частью 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Исходя из положений пункта 1 статьи 746, пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснений, содержащихся в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» и согласованных сторонами условий договора, суд приходит к выводу о том, что основанием возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является выполнение работ и сдача их результата подрядчиком.

Согласно части 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В подтверждение факта выполнения работ по муниципальным контрактам № 2019.150/294 от 30.09.2019, № 2019.192/320 от 31.10.2019, № 2019.192/321 от 31.10.2019, № 232/366 от 09.12.2019 истец представил в материалы дела акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 15.12.2019, подписанные им в одностороннем порядке.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 753 ГК РФ односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», односторонний акт приемки результата работ является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору, и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ.

Таким образом, обязанность доказывания обоснованности мотивов отказа от приемки выполненных работ возложена законом на заказчика. При непредставлении таких доказательств заказчиком односторонний акт приемки выполненных работ является надлежащим и достаточным доказательством фактического выполнения подрядчиком работ, перечисленных в акте.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (части 1-5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Во исполнение условий муниципальных контрактов № 2019.150/294 от 30.09.2019, № 2019.192/320 от 31.10.2019, № 2019.192/321 от 31.10.2019, № 232/366 от 09.12.2019 истцом выполнены работы на общую сумму 2417811,17 руб., что подтверждается представленными в материалы дела и подписанными истцом актами о приемки выполненных работ по форме КС-2 от 15.12.2019, справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 15.12.2019. В подтверждение факта выполнения работ и несение расходов при выполнении работ истцом представлены в материалы дела следующие доказательства:

-копии табелей учета рабочего времени,

- фотографии,

- письма № 24/ТО/59/13-68 от 05.06.2020,

- распечатки с сайтов по г. Красноярску о стоимости аренды экскаватора погрузчика ЧЛМЗ 310.1 в час,

- копии путевых листов трактора за период сентябрь-декабрь,

- копии путевых листов грузового автомобиля,

- справки о сумме начисленной амортизации,

- реестры начисленной заработной платы работникам из числа спецконтингента,

- табели за период сентябрь-декабрь,

- копии приказов о трудоустройстве осужденных на объект «Снос»,

- копии паспорта самоходной машины и других видов техники № 1Ш СВ 269462,

- копии паспорта Камаза № 02 ОТ 457392,

- пояснения временно исполняющего обязнности главного бухгалтера от 31.07.2020,

- копии талонов на сбор и захоронение отходов,

- копии государственного контракта от 03.07.2019 № 03191000259190000840001/177 на оказание услуг по сбору и захоронению отходов с распечаткой сайта ЕИС.

Представленные доказательства не опровергнуты доказательствами ответчика.

Суд, исследовав перечисленные выше доказательства, представленные истцом в материалы дела в их совокупности и учитывая, что ответчиком:

- не представлены доказательства, подтверждающие выполнение работ, указанных муниципальных контрактах № 2019.150/294 от 30.09.2019, № 2019.192/320 от 31.10.2019, № 2019.192/321 от 31.10.2019, № 232/366 от 09.12.2019 не истцом, а иными лицами;

- заявленная сумма расходов на производство этих работ ответчиком не оспаривается.

пришел к выводу о том, что перечисленными выше доказательствами истец подтвердил расходы, а представленные в материалы дела соглашения от 06.12.2019 № 234, от 19.12.2019 № 273, от 19.12.2019 № 275, от 19.12.2019 № 276 не опровергают факт несение истцом расходов по указанным выше контрактам.

Как следует из объяснений представителя ответчика, данных в судебном заседании 15.10.2020, факт выполнения работ и несение расходов в заявленной сумме им не оспариваются. В своем пояснении ответчик ссылается на непредставление истцом документов, предусмотренных пунктом 2.4 муниципальных контрактов им, которые являются основанием для оплаты. Результата работ истцом, по мнению ответчика, не сдан.

Поскольку судом установлен факт несения истцом затрат по исполнению истцом обязательств по муниципальным контрактам № 2019.150/294 от 30.09.2019, № 2019.192/320 от 31.10.2019, № 2019.192/321 от 31.10.2019, № 232/366 от 09.12.2019, которые ответчиком не оплачены, суд приходит к выводу об обоснованности требования истца о взыскании с ответчика затрат в сумме 2471811,17 руб.

Согласно части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

С учетом результата рассмотрения спора, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации – 14.01.2003, адрес: 660049, <...>, эт. 5) в пользу федерального казенного учреждения «Колония-поселение № 19 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации - 09.07.1997, адрес: 660079, <...> Октября, д. 111А) затраты в сумме 2 471 811,17 руб.

Взыскать с муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации – 14.01.2003, адрес: 660049, <...>, эт. 5) в доход федерального бюджета судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 35 359 руб.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Л.А. Данекина