СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 декабря 2022 г. по делу № А08-10077/2022

Арбитражный суд Белгородской области (АС Белгородской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1037_4028396

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-10077/2022
г. Белгород
12 декабря 2022 года
Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Мирошниковой Ю. В.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио/видео записи секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Водпромтех-проект" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Министерству ЖКХ Белгородской области (ИНН <***>, ОГРН <***>) об уменьшении размера неустойки до 5539 руб. 47 коп., при участии в судебном заседании

от истца: ФИО2, доверенность от 09.09.2022, паспорт, диплом; от ответчика: представитель не явился, извещен надлежащим образом;

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить полностью.

Уменьшить размер неустойки, подлежащей выплате ООО «Водпромтех-проект» в пользу Министерства ЖКХ Белгородской области по государственному контракту от 10.08.2020 № 8379 на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту: «Строительство участка сетей водоотведения и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 800 куб. м/сутки в с. Таврово Белгородского района Белгородской области», до 5539 руб. 47 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья Мирошникова Ю. В.