Резолютивная часть решения от 25 сентября 2025 г. по делу № А05-2565/2025Арбитражный суд Архангельской области (АС Архангельской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Логинова, д. 17, <...>, тел. <***>, факс <***> E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) г. Архангельск Дело № А05-2565/2025 от 26 сентября 2025 года Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области Первоначальный иск акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" удовлетворить в полном объеме на сумму 166 131 руб. 39 коп. неустойки. Встречный иск общества с ограниченной ответственностью "Норд-Строй" удовлетворить частично на сумму 31 906 руб. 46 коп. неустойки. В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. Взыскать в результате зачета с общества с ограниченной ответственностью "Норд- Строй" (ОГРН <***>) в пользу акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (ОГРН <***>) 134 224 руб. 93 коп. неустойки, а также 7508 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу первоначального иска. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Норд-Строй" (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 3157 руб. государственной пошлины по первоначальному иску. Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия. Судья А.М. Низовцева Суд:АС Архангельской области (подробнее)Истцы:АО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" (подробнее)Ответчики:ООО "Норд-Строй" (подробнее)Судьи дела:Низовцева А.М. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
