Резолютивная часть решения от 14 мая 2024 г. по делу № А10-7611/2023Арбитражный суд Республики Бурятия (АС Республики Бурятия) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А10-7611/2023 15 мая 2024 года г. Улан-Удэ Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Новиковой С.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Цыдыповой О.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Капитальное строительство» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 185 400 рублей аванса, 185 400 рублей пени за просрочку выполнения работ, 118 рублей 20 копеек почтовых расходов, 10 416 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины, руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капитальное строительство» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 185 400 рублей аванса, 185 400 рублей пени за просрочку выполнения работ, 118 рублей 20 копеек почтовых расходов, 10 416 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета 8 060 рублей, излишне уплаченных по платежному поручению № 6706 от 20 октября 2023 года. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Бурятия. Судья С.В. Новикова Суд:АС Республики Бурятия (подробнее)Истцы:ООО Дорстройсервис (подробнее)Ответчики:ООО КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (подробнее)Судьи дела:Новикова С.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
