Резолютивная часть решения от 24 апреля 2024 г. по делу № А81-11901/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-11901/2023
г. Салехард
24 апреля 2024 года
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Антоновой Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Севли И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Уренгойтеплогенерация-1» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Гидроэнергомашкомплект» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании предоплаты и неустойки по договору подряда в размере 1 033 178 рублей 55 копеек и расторжении договора подряда,

при участии в судебном заседании: от истца – представитель не явился; от ответчика – представитель не явился;

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

уточненные исковые требования акционерного общества «Уренгойтеплогенерация-1» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) удовлетворить частично.

Расторгнуть договор подряда на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, находящихся в субаренде АО «УТГ-1» № 22-кр-2022/УТГ-1 заключенный 22.04.2022 между акционерным обществом «Уренгойтеплогенерация-1» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Гидроэнергомашкомплект» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гидроэнергомашкомплект» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу акционерного общества «Уренгойтеплогенерация-1» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) сумму предоплаты по договору подряда на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, находящихся в субаренде АО «УТГ-1» № 22- кр-2022/УТГ-1 в размере 945 531 рубля, неустойку, начисленную за период с 06.08.2022


по 01.09.2023 в размере 77 035 рублей 51 копейки, расходы по оплате государственной пошлины в размере 29 092 рублей. Всего взыскать 1 051 658 рублей 51 копейки.

Возвратить акционерному обществу «Уренгойтеплогенерация-1» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину, уплаченную по платежному поручению № 5771 от 03.11.2023 в размере 6 000 рублей.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Е.В. Антонова

Судья