Резолютивная часть решения от 9 января 2019 г. по делу № А67-4932/2018

98_1139366

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Томск Дело № А67-4932/2018

10.01.2019 Арбитражный суд Томской области в составе судьи Н.Н. Какушкиной, при ведении протокола заседания помощником судьи Ю.В. Балацкой,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроСтройКомплект» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Капитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

третье лицо - муниципальное унитарное предприятие «Томскстройзаказчик» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

о взыскании задолженности по договору строительного подряда № 14-11-2014 от 14.11.2014 в размере 394 176,26 руб. и пени в размере 6 785 802,59 руб. за период с 01.01.2015 по 10.12.2018 с дальнейшим начислением по день фактической оплаты долга,

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Капитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ЭлектроСтройКомплект» о взыскании неосновательного обогащения в размере 25 000 руб. и неустойки по договору строительного подряда № 14-112014 от 14.11.2014 в размере 2 665 000 руб. за период с 16.12.2014 по 01.02.2016,

при участии в заседании:

от истца – руководителя ФИО1, представителя ФИО2 по доверенности от 26.12.2018,

от ответчика – руководителя А.Л. Рабцевич, представителя ФИО3 по доверенности от 21.03.2018,

от третьего лица - без участия (извещено),

руководствуясь статьями 41, 49, 110, 150, 151, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Капитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) от иска в части взыскания неосновательного обогащения в размере 25 000 руб., производство по делу в указанной части прекратить.

Удовлетворить требования общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроСтройКомплект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Капитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) суммы основного долга в размере 293 612,52 руб., неустойки в размере 274 336, 64 руб., неустойки, начисленной на сумму основного долга по ставке 0,1% за период с 11.12.2018 по день фактического погашения задолженности; в удовлетворении остальной части требований отказать.

Удовлетворить требования общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Капитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроСтройКомплект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойки в размере 266 500 руб.; в удовлетворении остальной части требований отказать.

С учетом проведенного зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Капитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроСтройКомплект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сумму основного долга в размере 293 612,52 руб., неустойку в размере 7 836,64 руб., неустойку, начисленную на сумму основного долга по ставке 0,1% за период с 11.12.2018 по день фактического погашения задолженности.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Капитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 22 913 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроСтройКомплект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 59 025 руб.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Судья Н.Н. Какушкина