Решение от 4 октября 2023 г. по делу № А47-10052/2023

1241/2023-200773(2)


АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А47-10052/2023
г. Оренбург
04 октября 2023 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи

Александрова А.А. рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению

публичного акционерного общества «Россети Волга»,

ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Саратов, филиал «Оренбургэнерго» Центральное производственное отделение,

к обществу с ограниченной ответственностью «Энергостройинвест», ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Оренбург

о взыскании неустойки в общей сумме 180 019 руб. 15 коп.

Дело рассматривается в порядке упрощенного производства в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без вызова сторон, извещенных надлежащим образом в соответствии с требованиями статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

ПАО «Россети Волга» в лице филиала – «Оренбургэнерго» обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Энергостройинвест» о взыскании неустойки по договору № 2230-002963 от 19.05.2022 в сумме 180 019 руб. 15 коп.

Определением от 30.06.2023 Арбитражный суд Оренбургской области в соответствии со статьей 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) признал возможным рассмотреть спор в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 и предложил ответчику в срок до 26.07.2023 представить отзыв на заявление.

В срок до 18.08.2023 стороны вправе были представить друг другу и в арбитражный суд дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции.

От ответчика письменный отзыв в материалы дела не поступил.

Решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принято путем подписания судьей резолютивной части решения 23.08.2023 и размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" согласно части 1 статьи 229 АПК РФ.

Данное решение суда в виде резолютивной части от 23.08.2023 размещено на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 24.08.2023 согласно данным сайта http://kad.arbitr.ru/.

Указанным решением исковые требования удовлетворены в полном объеме.

По заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение (часть 2 статьи 229 АПК РФ).

29.09.2023 от ответчика в материалы дела поступила апелляционная жалоба.

При рассмотрении материалов дела судом установлены следующие обстоятельства.

19.05.2022 между ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» и ООО «ЭнергоСтройИнвест» заключен договор № 2230-002963 на выполнение работ «под ключ» по объекту «Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры № 22 (ответвление на Р-1616) Л10кВ Си-16 ПС 110/35/10 кВ Соль-Илецкая и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга»«Оренбургэнерго», по условиям пункта 2.1 которого Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) осуществить разработку и согласование проектной и рабочей документации, выполнить инженерно-геодезические изыскания, кадастровые, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры № 22 (ответвление на Р-1616) Л10кВ Си-16 ПС 110/35/10 кВ Соль-Илецкая и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

На I этапе – выполнить предпроектное обследование, проведение необходимых инженерногеодезических изысканий, разработка, согласование и экспертиза с Заказчиком проектной и рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативных документов. Выполнение кадастровых работ (включая описание и установление границ охранных зон объекта электроэнергетики). Проектная документация должна быть согласована в требуемом объёме с Заказчиком.

На II этапе – выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Работы по данному этапу должны выполняться в полном соответствии с утвержденным проектом.

Согласно п. 3.1 договора выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану (Приложение № 2) с указанными в нем сроками выполнения работ и иными мероприятиями, предусмотренными техническим заданием (Приложение № 1).

I-й этап Проектные, изыскательские и кадастровые работы (п. 3.2):

3.2.1. Срок начала работ по I этапу – не позднее 5 календарных дней со дня заключения договора.

3.2.2. Срок окончания работ по I этапу – не позднее 90 календарных дней со дня заключения договора.

II-й этап Строительно-монтажные и пусконаладочные работы (п. 3.3):

3.3.1. Начало – не позднее 2-х календарных дней с момента подписания акта о выполнении проектно-изыскательных и кадастровых работ.

3.3.2. Срок завершения строительно-монтажных, пусконаладочных работ – не позднее 14.02.2023 г.

В силу п. 3.4 договора срок завершения работ по договору – не позднее 28.02.2023 г.

Сроком завершения строительно-монтажных, пусконаладочных работ является дата подписания Заказчиком акта приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (по форме приложения № 9).

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта ввода в эксплуатацию (акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по нетиповой форме КС-14).

Пунктом 6.1 договора предусмотрена, что цена Договора является ориентировочной и не может превышать 3 333 103 руб. 51 коп., кроме того НДС (20%) 666 620 руб. 70 коп., всего с НДС (20%) цена договора не может превышать 3 999 72 руб. 21 коп., и состоит из стоимости работ:

по I этапу, не превышающей 140 618 руб. 05 коп., кроме того НДС (20%) 28 123 руб. 61 коп., всего с НДС (20%) 168 741 руб. 66 коп., и стоимости работ;

по II этапу, не превышающей 3 192 485 руб. 46 коп., кроме того НДС (20%) 638 497 руб. 09 коп., всего с НДС (20%) 3 830 982 руб. 55 коп.

Согласно п. 11.2.6 договора датой выполнения работ по I этапу является дата подписания Заказчиком акта о выполнении проектно-изыскательских и кадастровых работ.

В соответствии с п. 11.3 договора сдача-приемка строительно-монтажных и пусконаладочных работ по II этапу осуществляется в следующем порядке:

11.3.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии со ст. 720 ГК РФ с оформлением актов выполненных работ по форме КС-2

(приложение № 6) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 7).

11.3.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

11.3.3. Подрядчик обязан представить формы КС-2, КС-3 Заказчику не позднее 1 числа отчетного месяца.

Пунктом 15.2 договора предусмотрено, что при нарушении договорных обязательств Подрядчик уплачивает Заказчику:

- за несоблюдение срока сдачи работ (поставки материалов и оборудования), указанного в календарном плане строительства (реконструкции) объекта (приложение № 3), - пени в размере 0,1 процент от стоимости невыполненных работ (непоставленных материалов и оборудования) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1 процента от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки;

- в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,2 процента от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства.

- в случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с п.4.21 настоящего Договора - штраф в размере 0,1% от стоимости Договора;

- в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости Договора.

- за нарушение требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006) - штраф в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый выявленный случай, но суммарно не более трехсот тысяч рублей.

- за нарушение порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05- 2007) - штраф в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый выявленный случай, но суммарно не более трехсот тысяч рублей.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на следующие обстоятельства:

Срок выполнения 1 этапа работ согласно п. 3.2 договора – 17.08.2022. Согласно пункту 11.2.6 договора Датой выполнения работ по I этапу является дата подписания Заказчиком акта о выполнении проектно-изыскательских и кадастровых работ (дата подписания справки КС-3 – 23.03.2023), просрочка выполнения работ по первому этапу (с учетом оплаты периода по 07.11.2022, платежное поручение № 1583 от 30.11.2022) составила 136 дней, размер штрафных санкций с учётом указанной оплаты – 22 948,87 руб.

Стоимость 2 этапа работ по договору определяется укрупненным расчетом стоимости строительства согласно пункту 6.1 договора и составляет 3 830 982 руб. 55 коп., в том числе НДС. Срок выполнения 2 этапа работ согласно п. 3.2 договора – 14.02.2023. Порядок приёмки выполненных работ по 2 этапу установлен пунктами 11.3.1-11.3.3 договора (дата подписания справок КС-2, КС-3 – 27.03.2023), просрочка выполнения работ по второму этапу составила 41 день. Размер штрафных санкций составляет 157 070,28 рублей.

Таким образом, общая сумма пени составила 180 019,15 руб.

ПАО «Россети Волга» обратилось в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью «Энергостройинвест» с заявлением о выдачи судебного приказа задолженности в сумме 180 019 руб. 15 коп. – неустойки по договору от 19.05.2022 № 2230-002963 на выполнение работ «под ключ» по объекту «Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры № 22 (ответвление на Р1616) Л10кВ Си-16 ПС 110/35/10 кВ Соль-Илецкая и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга»«Оренбургэнерго», определением от 05.06.2023 судебный приказ от 30.05.2023 по делу № А47-8241/2023 отменен в связи с поступившими возражениями должника.

Указанные обстоятельства послужили основанием обращения в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Исследовав материалы дела, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и

смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в том числе из договоров и иных сделок.

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащей случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (пункт 1 статьи 432 ГК РФ).

В силу статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу статей 702, 708 ГК РФ существенными условиями договора подряда являются предмет договора, начальный и конечный сроки выполнения работ.

На основании статьи 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Как следует из материалов дела, 19.05.2022 между ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» и ООО «Энергостройинвест» заключен договор № 2230-002963 на выполнение работ «под ключ» по объекту «Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры № 22 (ответвление на Р-1616) Л10кВ Си-16 ПС 110/35/10 кВ Соль-Илецкая и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго», в соответствии с условиями которого Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) осуществить разработку и согласование проектной и рабочей документации, выполнить инженерно-геодезические изыскания, кадастровые, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Строительство «ВЛ-10 кВ от опоры № 22 (ответвление на Р-1616) Л10кВ Си-16 ПС 110/35/10 кВ Соль-Илецкая и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором (п. 2.1 договора).

Стороны согласовали существенные условия указанного договора, приступили к его исполнению. Действительность и заключенность указанного договора сторонами не оспаривались (часть 3.1 статьи 70 АПК

РФ), в силу чего суд приходит к выводу о возникновении между сторонами обязательственных правоотношений, вытекающих из данного договора подряда.

На основании пункта 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно статье 309, пункту 1 статьи 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу пункта 1 статьи 760 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330, статьи 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

В соответствии с п. 15.2 договора за несоблюдение срока сдачи работ (поставки материалов и оборудования), указанного в календарном плане строительства (реконструкции) объекта (приложение № 3), подрядчик уплачивает заказчику пени в размере 0,1 процент от стоимости невыполненных работ (непоставленных материалов и оборудования) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Таким образом, письменная форма соглашения о неустойке соблюдена сторонами.

По смыслу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Как следует из материалов дела и не оспаривается ответчиком, общество с ограниченной ответственностью «Энергостройинвест» нарушило сроки выполнения работ, обязательства по выполнению работ по I и II этапу в сроки, указанные в договоре, не исполнило.

Согласно расчету истца размер неустойки за период просрочки

I этапа работ с 08.11.2022 по 23.03.2023 составил 22 948,87 руб., размер неустойки за период просрочки I I этапа работ с 15.02.2023 по 27.03.2023 составил 157 070,28 руб.

Общая сумма неустойки составила 180 019,15 руб.

Представленный истцом расчет неустойки проверен арбитражным судом первой инстанции и признан арифметически верным, конррасчет неустойки ответчиком в материалы дела не представлен.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции общество с ограниченной ответственностью «Энергостройинвест» не заявило ходатайство об уменьшении размера неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, требования истца о взыскании неустойки в общей сумме 180 019 руб. 15 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.

При цене иска 180 019 руб. 15 коп. размер госпошлины составил

6 401 руб., истцом уплачена госпошлина в сумме 6400 руб. (платежное поручение № 15764 от 21.06.2023).

Расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 400 руб. 00 коп. относятся на ответчика и подлежат взыскании в пользу истца.

С ООО «Энергостройинвест» в доход Федерального Бюджета подлежит взысканию госпошлина в сумме 1 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования публичного акционерного общества «Россети

Волга» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью

«Энергостройинвест» в пользу публичного акционерного общества «Россети Волга» неустойку в общей сумме 180 019 руб. 15 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме

6 400 руб. 00 коп.

Исполнительный лист выдать взыскателю после обращения в Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением о выдаче исполнительного листа.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергостройинвест» в доход Федерального Бюджета государственную пошлину в сумме 1 руб. 00 коп., выдав справку.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Составление мотивированного решения осуществляется только при наличии письменного заявления лица, участвующего в деле и при условии подачи данного заявления в течение пяти рабочих дней со дня размещения резолютивной части на официальном сайте арбитражного суда.

Решение арбитражного суда первой инстанции по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия через Арбитражный суд Оренбургской области.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья А.А. Александров