СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 21 октября 2020 г. по делу № А41-39966/2020

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

73_10198386

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-39966/20
21 октября 2020 года
г.Москва

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению АО "ТЭК МОСЭНЕРГО" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ОАО"ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки по договору № 02/СХГР/18-4106 от 27.03.2018,

при участии в судебном заседании сторон согласно протоколу от 21.10.2020

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с ОАО"ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу АО "ТЭК МОСЭНЕРГО" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору субподряда № 02/СХГР/18-4106 от 27.03.2018 в размере 30 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 544 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с АО "ТЭК МОСЭНЕРГО" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 31 174 руб. 50 коп. государственной пошлины по иску.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Судья О.С. Гузеева