Резолютивная часть решения от 6 ноября 2018 г. по делу № А67-7566/2018

Арбитражный суд Томской области (АС Томской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



85_1103906

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Томск Дело № А67-7566/2018 07.11.2018

Арбитражный суд Томской области

в составе судьи Гребенникова Д.А.,

при проведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению по исковому заявлению фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 5 958,58 руб. неустойки с последующим ее начислением по день фактического исполнения обязательства,

при участии в заседании: от истца – ФИО2 по дов. от 29.01.2018; от ответчика – ФИО3 по дов. от 03.09.2018,

Руководствуясь ст. ст. 110, 167, 175 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:


Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 5416,91 руб. неустойки за период с 08.09.2017 по 01.12.2017, 1818,19 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, всего 7235,10 руб., а также пени, начиная с 02.12.2017 по день фактического исполнения обязательства, исходя из расчета 1/130 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены работ по договору.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия решения.

Судья Д.А. Гребенников



Суд:

АС Томской области (подробнее)

Истцы:

Фонд "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" (подробнее)

Ответчики:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (подробнее)

Судьи дела:

Гребенников Д.А. (судья) (подробнее)