Резолютивная часть решения от 20 мая 2019 г. по делу № А40-183478/2018Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 900109242_22245674 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации Дело № А40-183478/2018-134-1328 21 мая 2019 г. г. Москва Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В., при ведении протокола помощником судьи Чернышовой М.О., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению: Министерства обороны РФ (119019, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации: 11.11.1998) к ответчику ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» (117556, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>, дата регистрации: 23.04.2003 г.) о взыскании неустойки 9425596,77руб. третье лицо: ФКП «УЗКС МО РФ» при участии в судебном заседании: от истца: ФИО1 (паспорт, доверенность № 207/4/163д от 18.01.2019г.) от ответчика: ФИО2 (паспорт, доверенность № 360/17-ДАПР от 12.12.2017г.) от третьего лица: не явился, извещён. Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» в пользу Министерства обороны РФ неустойку в размере 52082,76 руб., Взыскать с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» госпошлину в доход федерального бюджета в размере 2283руб. В остальной части требований отказать. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца с даты его принятия. Судья: Е.В.Титова Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:Министерство Обороны Российской Федерации (подробнее)Ответчики:ФГУП "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14" (подробнее)Судьи дела:Титова Е.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
