СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 17 мая 2019 г. по делу № А59-851/2019

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

107501133_876462

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е ( резолютивная часть)

Дело № А59-851/2019
г. Южно-Сахалинск
17 мая 2019 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Дудиной С.Ф.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коваль В.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Окружная, д. 4, г. Корсаков, Корсаковский р-н, Сахалинская обл., 694020)

к Акционерному обществу «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Декабрьских Событий, д. 88, г. Иркутск, Иркутская обл., 664007)

о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 34/12-2014 от 10.12.2014 на разработку проектной документации по объекту: «Реконструкция ул. Центральной в с. Озерском Корсаковского района Сахалинской области»,

в отсутствие представителей сторон,

Руководствуясь статьями 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Акционерного общества «Дорожный проектно- изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» в пользу Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» неустойку в размере 73 359 рублей.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с Акционерного общества «Дорожный проектно- изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 211 рублей за рассмотрение дела в суде первой инстанции.