СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 августа 2019 г. по делу № А40-124919/2019

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900001696_23142431

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-124919/19-105-779
г. Москва
14 августа 2019 г.
Арбитражный суд в составе судьи Никоновой О.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Карчемной Р.В. рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) истец:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМПСИТИСТРОЙ" (115230, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НАГАТИНСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 4, , ОГРН: 1067746433204, Дата присвоения ОГРН: 31.03.2006, ИНН: 7719585979)

ответчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ" (125438 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ВОЙКОВА 4 СТР.1 , ОГРН: 1137746152708, Дата присвоения ОГРН: 22.02.2013, ИНН: 7743879970)

О взыскании 821 175 руб. 09 коп. неустойки по Договору строительного подряда № 3/14.11.20166г. от 14.11.2016г.

При участии представителей: От истца – Мозгунова Ю.С. дов от 19.11.2018 г. От ответчика – Байкин Т.А. дов от 30.10.2018 г.

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМПСИТИСТРОЙ" неустойку в размере 677 760 руб. 84 коп.( Шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят рублей восемьдесят четыре копейки), расходы по госпошлины в размере 19 424 руб.( Девятнадцать тысяч четыреста двадцать четыре рубля).

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.И. Никонова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 26.03.2019 18:26:01Кому выдана Никонова Ольга Ильинична