Постановление от 19 января 2023 г. по делу № А52-1518/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000

http://fasszo.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2023 года

Дело №

А52-1518/2022


Резолютивная часть постановления объявлена 19 января 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 января 2023 года.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Константинова П.Ю., судей Елагиной О.К., Малышевой Н.Н.,

рассмотрев 19.01.2023 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Мост-Проект» на решение Арбитражного суда Псковской области от 15.06.2022 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2022 по делу № А52-1518/2022,

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Мост-Проект», адрес: 127015, Москва, Большая Новодмитровская улица, дом 59, 2 этаж, помещение 9, ОГРН <***>, ИНН <***> (далее – Общество), обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском к государственному бюджетному учреждению Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области», адрес: 180002, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***> (далее – Учреждение), о внесении изменений в контракт от 23.12.2020 № 01572000003200011110001, а именно: 1. Изложить пункт 6.2 контракта в следующей редакции: «6.2. Срок окончания выполнения работ: работы выполняются поэтапно в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты заключения контракта в соответствии с календарным планом работ (приложение № 3 к контракту)»; 2. Изложить пункт 3.1 контракта в следующей редакции: «3.1. Общая стоимость работ по контракту составляет 5 841 684 руб. 80 коп. (далее – цена контракта), налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) не облагается, в том числе: в 2020 году – 0 руб., НДС не облагается; в 2021 году – 1 922 944 руб. 80 коп., НДС не облагается; в 2022 году – 3 918 740 руб., НДС не облагается»; 3. Установить следующие сроки выполнения 2 этапа работ: «Инженерно-экологические работы (35,3%). Инженерно-гидрометеорологические работы. Разработка проектной документации. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории. Экологическая экспертиза. Сохранность объектов культурного наследия. Разработка проекта оценки ущерба, наносимого ихтиофауне. Подготовка, сдача и техническое сопровождение проектной документации в органах государственной экспертизы. Получение положительного заключения по проектной документации. Передача заказчику откорректированной в соответствии с заключением государственной экспертизы проектной документации, а также прочей документации согласно заданию на проектирование, по государственному контракту от 23.12.2020 № 01572000003200011110001: с 23.12.2020 по 23.12.2022».

Решением суда первой инстанции от 15.06.2022, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 19.09.2022, в иске отказано.

В кассационной жалобе Общество, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права и несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, просит решение и постановление отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению подателя кассационной жалобы, суды не применили подлежащие применению положения статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) не содержит запрета на изменение в судебном порядке условий государственного контракта в связи с существенным изменением условий его исполнения.

В отзыве на кассационную жалобу Учреждение просит жалобу отклонить.

Стороны о времени и месте рассмотрения жалобы извещены надлежащим образом, однако своих представителей в судебное заседание не направили, что не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела, между Учреждением (заказчиком) и Обществом (подрядчиком) был заключен контракт от 23.12.2020 № 01572000003200011110001.

В соответствии с условиями контракта подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения Неелово – Кудина Гора – Печоры на участке (18+470) км – (19+470) км в Печорском районе Псковской области в соответствии с заданием на подготовку проектной документации (приложение № 1 к контракту), а заказчик, выступающий в интересах Псковской области, обязался принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями контракта.

Сторонами также подписаны дополнительные соглашения от 18.01.2021 № 1 и от 28.01.2021 № 2 к контракту.

Общая стоимость работ по контракту – 5 841 684 руб. 80 коп., НДС не облагается, в том числе: в 2020 году – 1 922 944 руб. 80 коп., в 2021 году – 3 918 740 руб. (пункт 3.1 контракта).

Из пункта 6.1 контракта следует, что предусмотренная контрактом работа выполняется в сроки, определяемые заданием на подготовку проектной документации (приложение № 1 к контракту) и календарным планом работ (приложение № 3 к контракту).

Пунктом 6.2 контракта предусмотрено, что работы выполняются поэтапно в течение 12 месяцев с даты заключения контракта в соответствии с календарным планом работ (приложение № 3).

Согласно пункту 6.5 контракта датой выполнения работ по контракту считается подписание заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ после выдачи положительного заключения государственной экспертизы.

В соответствии с пунктом 6.4 контракта срок окончания выполнения работ корректируется при изменении лимитов бюджетных обязательств согласно закону о бюджете Псковской области на соответствующий финансовый год, при этом изменения вносятся заключением дополнительного соглашения к контракту.

Работы по контракту выполняются в два этапа (пункт 7.3).

Первый этап работ включает: сбор исходных данных, предпроектное обследование моста, инженерно-геодезические работы, инженерно-геологические работы, инженерно-экологические работы, инженерно-гидрометеорологические работы, разработку проектной документации (частично) (пункт 7.3.1 контракта).

На втором этапе выполняется: разработка проектной документации (частично); разработка проекта планировки и проекта межевания территории, экологическая экспертиза, сохранность объектов культурного наследия, разработка проекта оценки ущерба, наносимого ихтиофауне; подготовка, сдача и техническое сопровождение проектной документации в органах государственной экспертизы; получение положительного заключения по проектной документации; передача заказчику откорректированной в соответствии с заключениями государственной экспертизы проектной документации, а также прочей документации согласно заданию на проектирование (пункт 7.3.2 контракта).

В соответствии с календарным планом (приложение № 3 к контракту) этап № 1 включает 64,7% работ на сумму 1 922 944 руб. 80 коп. со сроком выполнения – с даты заключения контракта по 25.12.2020; этап № 2 включает 35,3% работ на сумму 3 918 740 руб. со сроком выполнения – с 26.12.2020 по 23.12.2021.

Порядок сдачи и приемки работ согласован в разделе 7 контракта.

Как установлено судом первой инстанции, работы по первому этапу выполнены подрядчиком и сданы заказчику в полном объеме по акту от 23.03.2021 № 1.

Согласно пункту 15.1 контракта внесение изменений в контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Изменения в контракте оформляются дополнительным соглашением сторон, которое становится неотъемлемой частью контракта с даты его подписания сторонами. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, в том числе:

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

2) если по предложению заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Законом о контрактной системе.

При исполнении контракта по согласованию сторон допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

Подрядчик приступает к выполнению дополнительных объемов работ только после получения согласования заказчика. Превышение подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

Общество ссылается на то, что оно своевременно приступило к исполнению контракта, однако при выполнении работ по второму этапу возникли не зависящие от него обстоятельства, препятствующие сдаче работ в срок.

В связи с тем, что Учреждение отказалось в досудебном порядке вносить изменения, Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении исковых требований отказали.

Суд округа, изучив материалы дела и доводы жалобы, проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, исследовав обстоятельства спора и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 309, 310, 450, 451 ГК РФ, Закона о контрактной системе, исходил из недоказанности истцом существенного изменения обстоятельств после подписания контракта, из которых стороны исходили при его заключении; приведенные истцом обстоятельства не соответствуют какому-либо из оснований, указанных в части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, и допускающих изменение существенных условий контракта, в том числе срока выполнения работ.

Недопустимость изменения сторонами сроков выполнения работ по государственному (муниципальному) контракту, если иное не установлено законом и заключенным в соответствии с ним контрактом, обеспечивает равенство участников размещения заказов и свободу конкуренции (пункт 9 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017).

Дело рассмотрено судами первой и апелляционной инстанции полно и всесторонне, нормы материального и процессуального права применены правильно, выводы судов основаны на имеющихся в деле доказательствах, поэтому кассационная инстанция исходя из полномочий, установленных статьей 287 АПК РФ, не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы Общества.

Руководствуясь статьями 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

п о с т а н о в и л :

решение Арбитражного суда Псковской области от 15.06.2022 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2022 по делу № А52-1518/2022 оставить без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Мост-Проект» – без удовлетворения.



Председательствующий


П.Ю. Константинов


Судьи


О.К. Елагина

Н.Н. Малышева