Резолютивная часть решения от 18 октября 2024 г. по делу № А65-20580/2024Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-20580/2024 г. Казань 18 октября 2024 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Назаровой Ю.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Инко-Тэк", г.Нижнекамск; (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "СГП Групп", г.Москва, (ОГРН <***>, ИНН <***>) о расторжении договора подряда № ИКТ-0104/2022 от 01.04.2022г., о взыскании 700 000 руб. неотработанного аванса, 487 200 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ, 18 972,68 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами (в редакции уточнения исковых требований, принятые определением от 20.08.2024г.) при участии: от истца – не явился, извещен, от ответчика – не явился, извещен. Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан Отказ от исковых требований в части требования о расторжении договора подряда № ИКТ-0104/2022 от 01.04.2022г. принять. Производство по делу в указанной части прекратить. Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СГП Групп", юридический адрес: г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер. Порядковый, д.21, пом.II, этаж 3, ком 1-11, 26, 27 (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 25.11.2021г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Инко-Тэк", юридический адрес: Республика Татарстан, г.Нижнекамск; тер. Промзона, д.10 (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 06.12.2011г.) 700 000 руб. неотработанного аванса, 487 200 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ за период с 02.10.2022 по 15.04.2024, 17 136,61 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.05.2024 по 01.07.2024, возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 25 024 руб.. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Инко-Тэк", г.Нижнекамск; (ОГРН <***>, ИНН <***>) справку на возврат из федерального бюджета госпошлины в размере 9 113 руб., уплаченной по платежному поручению № 668 от 11.06.2024. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок через Арбитражный суд Республики Татарстан. Судья А.Э. Шарипова Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:ООО "ИНКО-ТЭК" (подробнее)Ответчики:ООО "СГП Групп" (подробнее)Судьи дела:Шарипова А.Э. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
