Решение от 7 сентября 2018 г. по делу № А56-30254/2018

4473/2018-516414(2)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А56-30254/2018
07 сентября 2018 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 30 августа 2018 года. Полный текст решения изготовлен 07 сентября 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ" (адрес: Россия 192236, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, <...>/1-Н ОФИС 252, ОГРН: <***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" (адрес: Россия 193315, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, <...>, ОГРН: <***>);

о взыскании 2 473 229 руб. 00 коп.

при участии - от истца: ФИО2 по доверенности от 03.07.18, - от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом,

установил:

ООО "СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ" обратилось с иском о взыскании с ООО

"ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" 1 500 000 руб. 00 коп. неотработанного

аванса, 743 904 руб. 00 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 200 000

руб. 00 коп. штрафа на основании договора № 1509-90373/14 от 15.09.17 и 29 325 руб.

00 коп. процентов за пользование коммерческим кредитом.

Ответчик отзыв не представил. Дело рассматривается без участия ответчика на

основании см.156 АПК РФ. Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор строительного подряда № 1509-90373/14

от 15.09.17. Стоимость работ составляет 4 428 000 руб. 00 коп. Срок окончания работ 23.10.17.

Истец – генподрядчик перечислил ответчику – подрядчику 1 500 000 руб. 00 коп.

авансового платежа. Ответчик к работам не приступил.

Истец уведомлением от 18.12.17 исх. № 244 отказался от договора и потребовал возврата уплаченного аванса. До настоящего времени средства не возвращены.

В соответствии с п.6.3 договора ответчику начислены пени за нарушение сроков выполнения работ в размере 0.3% за каждый день просрочки в сумме 743 904 руб. 00 коп.

В соответствии с п.6.4 договора в случае нарушения подрядчиком любого из сроков выполнения работ более чем на 10 рабочих дней, генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 200 000 руб. 00 коп.

В соответствии с п.6.18 договора ответчику начислены проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 29 325 руб. 00 коп.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 823, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ВЕРТИКАЛЬ" 2 473 229 руб. 00 коп., из них: 1 500 000 руб. 00 коп. неосновательного обогащения, 743 904 руб. 00 коп. неустойки, 29 325 руб. 00 коп. процентов за пользование коммерческим кредитом и 200 000 руб. 00 коп. штрафа, а также 35 366 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.