Резолютивная часть решения от 19 июня 2024 г. по делу № А39-108/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)



Дело № А39-108/2024
город Саранск
20 июня 2024 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Качурина В.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем Зубановой М.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску

федерального казенного учреждения "Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «Титан» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки в сумме 213146,70 руб. при участии в заседании: стороны не явились,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Титан» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 156440руб. 70коп..

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Титан» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 5693руб.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья В.В. Качурин