Резолютивная часть решения от 29 июля 2025 г. по делу № А50-6906/2024

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

№ А50-6906/2024
30 июля 2025
г. Пермь


Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Ю.А. Ивановой

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шустовой К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального округа Пермского края (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда, неустойки,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к Управлению жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального округа Пермского края (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

и некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

о взыскании задолженности по договору подряда, неустойки,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального округа Пермского края (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неосновательное обогащение в сумме 210 465 руб. 02 коп., неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 195 766 руб. 16 коп.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в пользу общества с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" ОГРН: <***>, ИНН: <***>) задолженность в размере 125 325 руб. 66 коп.

Взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального округа Пермского края (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку за нарушение срока направления актов плательщику в размере 17 680 руб. 38 коп., судебные расходы на уплату государственной пошлины по иску в размере 2 187 руб., судебные расходы на оплату судебной экспертизы в размере 47 509 руб. 85 коп.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

В результате процессуального зачета удовлетворенных требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального округа Пермского края (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) денежные средства в размере 338 853 руб. 93 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс" ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по первоначальному иску в размере 3 176 руб. 63 коп.

Решение может быть обжаловано порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Ю.А. Иванова