Резолютивная часть решения от 26 февраля 2025 г. по делу № А74-10973/2024




АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ


Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)


27 февраля 2025 года

Дело № А74-10973/2024


Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи И.Е. Аношкиной рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная лаборатория»  (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Василек» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 54 085 руб. 59 коп. неустойки по контракту от 28.06.2024 № 342 за период с 21.08.2024 по 11.11.2024, с учетом заявления об отказе от исковых требований в части взыскания основного долга, заявления ответчика о признании иска, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


Руководствуясь статьями 49, 102, 110, 150, 151, 170, 171, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


1. Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Строительная лаборатория» от иска к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Василек» в части взыскания 930 905 руб. 24 коп. долга и прекратить производство по делу №А74-10973/2024 в указанной части.

2. Удовлетворить иск:

взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Василек» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная лаборатория» 54 085 руб. 59 коп. неустойки.

3. Взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Василек» в доход федерального бюджета 3000 руб. государственной пошлины.


Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Республики Хакасия.


Судья

И.Е. Аношкина



Суд:

АС Республики Хакасия (подробнее)

Истцы:

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯЛАБОРАТОРИЯ" (подробнее)

Ответчики:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "ВАСИЛЕК" (подробнее)

Судьи дела:

Аношкина И.Е. (судья) (подробнее)