Резолютивная часть решения от 27 ноября 2017 г. по делу № А41-76421/2017Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 62_6497122 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-76421/17 27 ноября 2017 года г.Москва Арбитражный суд Московской области в составе судья Т.В. Сороченковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску ООО "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" к ООО "НОВАЯ ЛИНИЯ" о взыскании неустойки При участии в судебном заседании- согласно протоколу Руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с ООО "НОВАЯ ЛИНИЯ" в пользу ООО "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" 2 653 310 руб. – неустойки, 36 267 руб. – расходов по государственной пошлине. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Судья Т.В. Сороченкова Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО "Капитальное строительство" (подробнее)ООО "Строительный Альянс" (подробнее) Ответчики:ООО "Новая линия" (подробнее)Судьи дела:Сороченкова Т.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |