Решение от 8 января 2023 г. по делу № А82-10168/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-10168/2022
г. Ярославль
08 января 2023 года
Резолютивная часть решения оглашена 22 декабря 2022 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Шадриновой Л.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Данилов мастер" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Скайхаус" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 1498112.00 руб.,


при участии

от истца – не явились

от ответчика – не явились

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Данилов мастер" обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Скайхаус" о взыскании 1 498 112.00 руб., в том числе: 1 064 000 руб. неосновательного обогащения, 434 112 руб. договорной неустойки за период с 25.02.2021 по 08.04.2022.

Лица, участвующие в деле и надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в суд не явились.

Ответчик отзыв не представил, в связи с чем несет риск наступления последствий несовершения им процессуальных действий в порядке ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Исследовав письменные материалы дела, суд исходит из следующего.

Между ООО «Данилов Мастер»/Заказчик и ООО «СкайХаус»/Подрядчик заключен договор оказания услуг (подряда) от 08.12.2020 г. на выполнение услуг по выполнению монолитных работ, согласно предоставленного Заказчиком проекта, на объекте, находящимся по адресу: Ярославская область, г. Данилов, ул.К. Маркса, д.19.

Пунктом 1.2. договора предусмотрено, что срок выполнения работ составляет 50 рабочих дней с даты подписания настоящего договора, а именно 25.02.2021 года.

Стоимость работ и материалов по Договору составляет 2 026 560 (два миллиона двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят рублей), НДС 337 760 руб. В стоимости учтены инструменты, оборудование, механизмы, оплату труда, налоги, вознаграждение (п.3.1. договора).

В качестве аванса платежным поручением № 1 от 12.02.2020 Заказчиком оплачено 70 000 руб., платежным поручением № 31 от 14.12.2020 Заказчиком оплачено 994 000 руб.

Окончательный расчет производится после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик производит оплату в течении 2-х рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (п.3.3. договора).

Пунктами 4.1., 4.2. договора установлено, что по результатам приемки составляется акт сдачи-приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами. Результат Работ считается принятым с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки.

В связи с неисполнением взятых на себя обязательств со стороны ООО «СкайХаус» Заказчиком направлена претензия, которой договор оказания услуг (подряда) от 08.12.2020 расторгнут 08.04.2022, просил возвратить уплаченные по договору денежные средства в размере 1 064 000 руб., а также пени в соответствии договором в размере 434 112,00 руб. за период с 25.02.2021 по 08.04.2022.

Неисполнение требований в добровольном порядке послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги.

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре. Предметом договора возмездного оказания услуг является совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

Учитывая, что работы по договору оказания услуг (подряда) от 08.12.2020 исполнителем не выполнены, акты выполненных работ сторонами не подписаны, суд признает исковые требования в части взыскания неосновательного обогащения в сумме 1 064 000 руб. обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки в размере 434 112 руб. за период с 25.02.2021 по 08.04.2022.

Согласно ст.ст. 330, 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Пунктом 5.2. договора предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней Подрядчиком. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается в размере 0,1 % от стоимости работ, предусмотренных договором.

Факт просрочки исполнения договорного обязательства подтверждается материалами дела.

Указанное требование является обоснованным, подлежит удовлетворению с учетом Постановления Правительства от 28 марта 2022 г. N 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», в размере 433 048 руб. по состоянию по 31.03.2022.

Расходы по оплате государственной пошлины судом распределены в порядке ст. 110 АПК РФ.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Скайхаус" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Данилов мастер" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 1 064 000 руб. долга, 433 048 руб. пени, 27 961 руб. 13 коп. в возмещение расходов по уплате госпошлины. Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, ( через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).



Судья

Л.А. Шадринова