СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 2 октября 2020 г. по делу № А44-512/2020

Арбитражный суд Новгородской области (АС Новгородской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

603/2020-41857(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020

http://novgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Великий Новгород Дело № А44-512/2020 02 октября 2020 года

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с Администрации Ракомского сельского поселения в пользу общества с ограниченной ответственностью «Энергостроительная корпорация ПАРИТЕТ» 630 423,38 руб., в том числе 548 485,88 руб. неустойки, 81 937,50 руб. штрафа, а также неустойку, начисленную на сумму долга 3 253 500 руб., начиная с 03.10.2020 по день фактической оплаты в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты неустойки, от не выплаченной в срок суммы долга за каждый день просрочки и 15 608,00 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части требования о взыскании судебных издержек на оплату услуг представителя отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Энергостроительная корпорация ПАРИТЕТ» из федерального бюджета 2117,00 руб. излишне уплаченной государственной пошлины (платежное поручение № 144 от 03.02.2020).

Исполнительный лист и справку на возврат государственной пошлины выдать после вступления решения в законную силу на основании заявления взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья А.Е. Федорова