Резолютивная часть решения от 17 октября 2024 г. по делу № А14-1358/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Воронеж Дело № А14-1358/2022 «17» октября 2024 года

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Белявцевой Т.Л., при ведении протокола секретарем судебного заседания Дашковой В.Ю.,

рассматривает в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное управление - 7» (ОГРН 1136671002423, ИНН 6671414360), г.Воронеж

к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Никольская-1 средняя общеобразовательная школа» (ОГРН 1023600792544, ИНН 3608003804), с.Никольское Воробьевского района Воронежской области

о взыскании 7 180 332 руб. 72 коп. стоимости фактически выполненных работ по муниципальному контракту № 0831300045121000001 от 11.05.2021 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту «Капитальный ремонт МКОУ «Никольская-1 СОШ» по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с.Никольское-1, пл. Борцов Революции, д.3; 840 689 руб. 10 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ за период с 10.03.2022 по 30.11.2023 с продолжением начисления процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ за период с 01.12.2023 по дату фактической уплаты задолженности в сумме 7 180 332 руб. 72 коп.; 271 руб. 54 коп. почтовых расходов на отправку претензии; 87 654 руб. расходов по оплате государственной пошлины; 256 458 руб. расходов по оплате судебной экспертизы (с учетом уточнений от 30.11.2023),

и по встречному исковому заявлению Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Никольская-1 средняя общеобразовательная школа» о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное управление - 7» убытков по муниципальному контракту № 0831300045121000001 от 11.05.2021 в размере 2 043 008 руб. 52 коп., неустойки по муниципальному контракту № 0831300045121000001 от 11.05.2021 в размере 2 532 713 руб. 81 коп. (в том числе: пени за просрочку исполнения обязательств по контракту в размере 1 523 558 руб. 57 коп., штраф за неисполнение обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет самостоятельного стоимостного выражения в размере 5 000 руб., штраф за неисполнение обязательств по контракту в сумме 1 004 155 руб. 24 коп.); расходов по оплате судебной экспертизы в размере 133 980 руб.; обязании предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта № 0831300045121000001 от 11.05.2021 в размере 1 009 201 руб. 25 коп. в соответствии с требованиями п.7.7 и п.7.8 муниципального контракта № 0831300045121000001 от 11.05.2021 (с учетом уточнений от 16.09.2024)

при участии в судебном заседании: от ООО «РСУ-7»: не явился, извещен;

от МКОУ «Никольская-1 СОШ»: Камышанов В.Г. – представитель по доверенности б/н от 08.04.2024 (сроком на 1 год), диплом, паспорт

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Никольская-1 средняя общеобразовательная школа» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное управление - 7» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 010 598 руб. 08 руб. задолженности за выполненные работы (по акту № 1 от 20.12.2021) по муниципальному контракту № 0831300045121000001 от 11.05.2021 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту «Капитальный ремонт МКОУ «Никольская-1 СОШ» по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с.Никольское-1, пл. Борцов Революции, д.3; 840 689 руб. 10 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 10.03.2022 по 30.11.2023, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.12.2023 по 17.10.2024 в размере 292 817,37 руб.; 22 432 руб. 36 коп. расходов по оплате государственной пошлины; 96 руб. 53 коп. почтовых расходов на отправку претензии.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное управление - 7» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Никольская-1 средняя общеобразовательная школа» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 043 008 руб. 52 коп. убытков (расходов на устранение недостатков выполненных работ) по муниципальному контракту № 0831300045121000001 от 11.05.2021 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту «Капитальный ремонт МКОУ «Никольская-1 СОШ» по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с.Никольское-1, пл. Борцов Революции, д.3; 1 000 000 руб. неустойки по муниципальному контракту № 0831300045121000001 от 11.05.2021 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту «Капитальный ремонт МКОУ «Никольская-1 СОШ» по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с.Никольское-1, пл. Борцов Революции, д.3; 24 669 руб. 16 коп. расходов на проведение судебной экспертизы.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное управление - 7» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в течение 10 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу предоставить Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Никольская-1 средняя общеобразовательная школа» (ОГРН <***>, ИНН <***>) обеспечение гарантийных обязательств в размере 1 009 201 руб. 25 коп., предусмотренное пунктом 7.7 муниципального контракта № 0831300045121000001 от 11.05.2021 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту «Капитальный ремонт МКОУ «Никольская-1 СОШ» по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с.Никольское-1, пл. Борцов Революции, д.3 в порядке, предусмотренном пунктами 7.7, 7.8 муниципального контракта № 0831300045121000001 от 11.05.2021 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту «Капитальный ремонт МКОУ «Никольская-1 СОШ» по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с.Никольское-1, пл. Борцов Революции, д.3.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

Строительное управление - 7» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 14 266 руб. 07 коп. государственной пошлины в доход федерального бюджета РФ.

Путем зачета первоначальных и встречных исковых требований:

Взыскать с Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Никольская-1 средняя общеобразовательная школа» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное управление - 7» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 76 426 руб. 87 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Перечислить ФБУ Воронежский региональный центр судебной экспертизы Минюста РФ 133 980 руб. за проведение дополнительной судебной экспертизы по делу № А14-1358/2022 из денежных средств, внесенных на депозитный счет Арбитражного суда Воронежской области Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Никольская-1 средняя общеобразовательная школа» по платежному поручению № 57 от 13.02.2023 (62 751 руб. 81 коп.) и по платежному поручению № 1405 от 12.02.2024 (133 980 руб.).

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты принятия и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Воронежской области.

Судья Т.Л. Белявцева