Резолютивная часть решения от 8 октября 2024 г. по делу № А32-38324/2023

Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

РЕШЕНИЯ

Дело № А32-38324/2023
г. Краснодар
08 октября 2024 года
Арбитражный суд Краснодарского края, руководствуясь статьями 110, 132, 167- 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

По первоначальному исковому заявлению. Ходатайство истца об уточнении суммы исковых требований - удовлетворить.

Взыскать с Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства в Краснодарском крае, г. Краснодар (ИНН <***>) в пользу ООО «Строительная компания «Город», г. Красноярск (ИНН <***>) основной долг за выполненные работы в сумме 144 000 000 руб., неустойку за нарушение сроков оплаты выполненных работ в сумме 14 896 269 руб., расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 120 000 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 200 000 руб.

По встречному исковому заявлению

Взыскать с ООО «Строительная компания «Город», г. Красноярск (ИНН <***>) в пользу Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства в Краснодарском крае, г. Краснодар (ИНН <***>) неустойку за нарушение срока выполнения работ в сумме 19 994 110,42 руб.

В остальной части встречного иска отказать.

Путем зачета первоначальных и встречных исковых требований, взыскать с Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства в Краснодарском крае, г. Краснодар (ИНН <***>) в пользу ООО «Строительная компания «Город», г. Красноярск (ИНН <***>) денежные средства в размере 139222158,58 руб.

Взыскать с ООО «Строительная компания «Город», г. Красноярск (ИНН <***>) в доход Федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 15 000 руб.

Взыскать с Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства в Краснодарском крае, г. Краснодар (ИНН <***>) в доход Федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 185 000 руб.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия, и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через Арбитражный суд Краснодарского края в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу.

Судья В.С. Чуриков