СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 28 апреля 2023 г. по делу № А40-232187/2021

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

52_35550499

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-232187/2021-52-1602
г. Москва
28 апреля 2023 года
Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ «СТРОЙМОНТАЖИНВЕСТ» (115114, МОСКВА ГОРОД, 1-Й КОЖЕВНИЧЕСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, КОМН 20, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.08.2013, ИНН: <***>) в лице конкурсного управляющего ФИО2

к обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМГАЗСТРОЙ» (121609, МОСКВА ГОРОД, ОСЕННЯЯ УЛИЦА, ДОМ 23, ЭТ 9 ПОМ I-957 К 34 О 334, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 25.08.2015, ИНН: <***>),

третье лицо: публичное акционерное общество «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» (117630, <...>, -, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 20.08.2002, ИНН: <***>)

о взыскании аванс в размере 24 515 139 руб. по договору № 32СП-624/ИД-2018, неустойки в размере 125 989 141 руб. за период с 01.11.2018 г. по 11.02.2020 г., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 573 334 руб. за период с 13.07.2021 по 31.03.2022 г., процентов в размере 876 500 за период с 01.10.2022 по 23.03.2023 и далее по дату фактического исполнения обязательств.

при участии: от истца – ФИО3 (паспорт, дов. от 06.07.2022), от ответчика – ФИО4 (удост., дов. от 20.03.2023), от третьего лица – представитель не явился, извещен. эксперт – ФИО5 (паспорт).

РЕШИЛ:

Ходатайство ответчика о назначении по делу судебной строительной экспертизы в порядке ст. 82 АПК РФ оставить без удовлетворения.

Ходатайство ответчика о назначении по делу повторной судебной экспертизы в порядке ст. 87 АПК РФ оставить без удовлетворения.

В удовлетворении заявления истца о фальсификации доказательств в порядке ст. 161 АПК РФ отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПРОМГАЗСТРОЙ» (ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ «СТРОЙМОНТАЖИНВЕСТ» (ИНН: <***>) неотработанный аванс в размере 24 515 139 руб., неустойку в размере 5 000 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 573 334 руб. за период с 13.07.2021 по 31.03.2022 г., проценты за период с 02.10.2022 по 23.03.2023 в размере 871 462,82 руб., далее проценты по ст. 395 ГК РФ по дату фактического исполнения обязательств, госпошлину в размере 200 000 руб.

В остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: Р.Е.Галиева