Резолютивная часть решения от 28 июня 2017 г. по делу № А51-11850/2017Арбитражный суд Приморского края (АС Приморского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 22/2017-106454(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Дело № А51-11850/2017 г. Владивосток 28 июня 2017 года Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Л.В. Зайцевой рассмотрев в судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «Большекаменское управление механизации строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации: 02.12.1992) к обществу с ограниченной ответственностью «Комплексные энергетические решения» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации: 05.09.2006) о взыскании 6 675 690 рублей 48 копеек, Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Комплексные энергетические решения» в пользу открытого акционерного общества «Большекаменское управление механизации строительства» 3 813 493 (три миллиона восемьсот тринадцать тысяч четыреста девяносто три) рублей 74 копеек неустойки, 56 378 (пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят восемь) рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску. Во взыскании неустойки в остальной сумме отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу. Судья Л.В.Зайцева Суд:АС Приморского края (подробнее)Истцы:ОАО "БОЛЬШЕКАМЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" (подробнее)Ответчики:ООО "Комплексные энергетические решения" (подробнее)Судьи дела:Зайцева Л.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
