СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 сентября 2017 г. по делу № А06-9709/2016

Арбитражный суд Астраханской области (АС Астраханской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

110/2017-53739(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-9709/2016
г. Астрахань
28 сентября 2017 года
Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи: Ковальчук Т.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Куренковой Ю.В.

Руководствуясь статьями 167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Авто-Престиж" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Многопрофильная фирма "Оникс-2000" задолженность за выполненные работы по договору подряда № 11 от 13.08.2012 в размере 409 859 ,85 рубля, расходы по оплате госпошлины в размере 10 890 рублей.

В остальной части иска отказать.

Возвратить ООО "Многопрофильная фирма "Оникс-2000" из федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину в размере 5 643 рубля

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Многопрофильная фирма "Оникс-2000" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Авто-Престиж" неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № 11 от 13.08.2012 в размере 109 662,77 коп.

В остальной части встречного искового заявления - отказать. Провести зачет требований.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Авто-Престиж" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Многопрофильная фирма "Оникс-2000" задолженность за выполненные работы по договору подряда № 11 от 13.08.2012 в размере 300 197,08 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Многопрофильная фирма "Оникс-2000" в доход федерального бюджета госпошлину в размере 25 599 рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»

Судья Т.А. Ковальчук