Решение от 9 декабря 2019 г. по делу № А04-8181/2019

22/2019-62267(1)

Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А04-8181/2019
г. Благовещенск
09 декабря 2019 года
В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение изготовлено 09.12.2019. Резолютивная часть решения объявлена 04.12.2019.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи В.В. Китаева,

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Амурской области (ОГРН <***>; ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 982 706, 99 руб.

при участии в заседании:

от истца: ФИО2, по доверенности № 03-27/17 от 03.12.2019 года, удостоверение; ФИО3, по доверенности № 03-27/21 от 24.12.2018 года, (сроком на 1 год), удостоверение; ФИО4, по доверенности № 03-27 от 30.05.2019 года, (сроком на 1 год), удостоверение;

от ответчика: ФИО5, по доверенности от 02.12.2019 года, (сроком по 01.01.2021 года), паспорт.

Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями судей по делу на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru)

используйте секретный код:

установил:

В арбитражный суд Амурской области обратилась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Амурской области (ОГРН <***>; ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании пени по Государственному контракту от 09.10.2018 за период с 21.12.2018 по 26.07.2019 в размере 828 908, 13 руб.

В обоснование заявленных требований истец указывает на просрочку выполнения работ по Контракту, явившуюся основанием для начисления договорной пени.

В представленных возражениях ответчик в соответствии со ст.333 ГК РФ просил снизить неустойку до 10 000 руб. Пояснил, что просрочка выполнения работ связана с недоработками и недочетами в проектно-сметной документации, что не позволило полноценно и своевременно приступить к выполнению работ. В связи с данными обстоятельствами,11.11.2918 было заключено дополнительное соглашение № 4 к Контракту, которым на основании вышеприведенных актов окончательно согласованы условия Контракта в части стоимости выполнения работ в связи с изменением проектных решений и проведением дополнительных работ, не учтенных проектно-сметной документацией.

В предварительном судебном заседании истец увеличил исковые требования, просил взыскать с ответчика пени по Государственному контракту от 09.10.2018 за период с 09.10.2018 по 11.11.2019 в размере 982 706, 99 руб.

В соответствии со ст.49 АПК РФ судом увеличение иска принято к рассмотрению.

В соответствии со ст.137 ч.4 АПК РФ с согласия сторон, суд перешел к рассмотрению дела из предварительного судебного заседания непосредственно в судебное разбирательство.

В судебном заседании представители истца настаивали на уточненных исковых требованиях, по основаниям, изложенным в исковом заявлении и в уточненном исковом заявлении.

Представитель ответчика настаивал на снижении пени по ст.333 ГК РФ, по основаниям, изложенным в возражениях на исковое заявление.

Выслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд полагает, что исковые требования являются законными и обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Вместе с тем, суд считает, что размер пени подлежит снижению на основании ст.333 ГК РФ в виду следующего.

Как установлено судом,

09 октября 2018 в результате проведенного электронного аукциона между Межрайонной ИФНС России № 5 по Амурской области (далее - Инспекция, Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (далее -ООО «Стройсервис») был заключен Государственный контракт № Ф.2018.462405 на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания и гаража Межрайонной ИФНС России № 5 по Амурской области, расположенных по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, 87 (далее - Государственный контракт от 09.10.2018, Контракт) на сумму 44 483 936,70 рублей.

Согласно Государственного контракта от 09.10.2018 № Ф.2018.462405 Межрайонная

ИФНС России № 5 по Амурской области, именуемая в дальнейшем «Государственный

заказчик» (далее - Заказчик) с одной стороны и Общество с ограниченной

ответственностью «Стройсервис», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», а вместе

именуемые «Стороны» заключили контракт о нижеследующем: Заказчик поручает, а

Генподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному

ремонту административного здания и гаража расположенных по адресу: расположенных по

адресу: <...> Октября, 87 (далее - работы) в сроки,

предусмотренные настоящим Контрактом.

На основании пп.6.2.4 раздела 6 Государственного контракта от 09.10.2018

Генподрядчик обязан выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные

Контрактом, и сдать Заказчику результат работ по капитальному ремонту на Объекте в

установленные сроки и порядке.

В соответствии с пп.6.2.23 раздела 6 Государственного контракта от 09.10.2018 Генподрядчик обязан обеспечить производство работ в сроки и в полном соответствии с условиями настоящего Контракта.

Согласно пп.6.2.31 раздела 6 Государственного контракта от 09.10.2018 Генподрядчик обязан представить Заказчику для приемки фактически выполненных работ на соответствующий объем выполненных работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также формы КС-2 и КС-3 согласно п. 2.5 настоящего Контракта.

В соответствии с п.7.1 раздела 7 Государственного контракта от 09.10.2018 приемка работ Заказчиком осуществляется поэтапно, по факту выполненных работ в соответствии с Планом-графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту) после получения от Генподрядчика извещения о готовности к сдаче Объекта (работ по этапу).

На основании пп.6.2.1 раздела 6 Государственного контракта от 09.10.2018 Генподрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения настоящего

контракта разработать и передать на согласование Заказчику календарный план производства работ, который является Приложением к настоящему Контракту.

Между Инспекцией и ООО «Стройсервис» к Государственному контракту от 09.10.2018 заключено дополнительное соглашение № 2 от 22.10.2018 на основании, которого согласно пп.6.2.1 Государственного контракта утвержден, предложенный Генподрядчиком, календарный план производства работ, являющийся Приложением 3 к Госконтракту.

В соответствии с п.7.13 раздела 7 Государственного контракта от 09.10.2018 работы, выполняемые в декабре 2018 года, согласно Графика производства работ, должны быть сданы и приняты не позднее 20 декабря 2018 года.

Пунктом 9.1 Государственного контракта от 09.10.2018 установлено, что при нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3-9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (генподрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (генподрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (генподрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее -Правила).

На основании п.п.9.2.5 раздела 9 Государственного контракта от 09.10.2018 предусмотрено начисление пени за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Генподрядчиком.

В соответствии с разделом 2 Государственного контракта от 09.10.2018 цена контракта составляет 44 483 936,70 рублей.

Между Инспекцией и ООО «Стройсервис» к Государственному контракту от 09.10.2018 заключено дополнительное соглашение № 3 от 28.07.2019, на основании которого стоимость выполнения работ (цена Контракта) в соответствии с условиями настоящего Контракта составляет 43 134 343,68 руб., в связи с уменьшением ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.

На основании Приложения 3 и п.7.13 раздела 7 Государственного контракта от 09.10.2018 по состоянию на 31.12.2018 Генподрядчиком должны быть выполнены и сданы работы за 2018 год в сумме 37 931 950,00 руб.

В соответствии с п.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

1. Так, ООО «Стройсервис» в Инспекцию предоставлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 с наименованием выполненных работ, которые, согласно Приложения 3 к Государственному контракту от 09.10.2018 подлежали выполнению по состоянию на 20.12.2018:

- от 12.04.2019 № 9 в сумме 5 422 395,32 руб.; - от 12.04.2019 № 10 в сумме 933 014,41 руб.; - от 16.04.2019 № 11 в сумме 1 100 788,61 руб.; - от 16.04.2019 № 12 в сумме 107 217,77 руб. Всего работ на сумму: 7 536 416,11 руб.

Согласно представленных Генподрядчиком актов о приемке выполненных работ, перечисленные в них работы подлежали выполнению в 2018 году и должны были быть сданы не позднее 20.12.2018 года.

Таким образом, Генподрядчиком не выполнены обязательства, предусмотренные пп.6.2.4, пп.6.2.23, п.7.14 Государственного контракта от 09.10.2018, а также Приложением 3 к Госконтракту.

При этом Генподрядчиком в течение 2018 года согласно актов о приемке выполненных работ формы КС-2: № 1 от 23.11.2018 на сумму 2 354 522,00 руб., № 2 от 30.11.2018 на сумму 1 304 026,00 руб., № 3 от 30.11.2018 на сумму 2 390 731,00 руб., № 4 от 30.1L2018 на сумму 1 276 042,00 руб., № 5 от 30.11.2018 на сумму 130 340,00 руб., № 6 от 20.12.2018 на сумму 752 572,00 руб., № 7 от 20.12.2018 на сумму 6 819 364,00 руб., № 8 от 24.12.2018 на сумму 982 582,00 руб. выполнено работ на сумму всего 16 010 179,00 руб.

Таким образом, Генподрядчиком не в полном объеме выполнены работы, подлежащие выполнению в соответствии Графиком выполнения работ в 2018 году (по состоянию на 21.12.2018) в сумме 21 921 771,00 руб.

Инспекцией 29.04.2019 исх. № 03-19/05401 в адрес Генподрядчика направлена Претензия - требование об уплате пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом от 09.10.2018 за период с 21.12.2018 по 15.04.2019 на сумму 650 355,15 руб. Претензия направлена в адрес ООО «Стройсервис» заказным письмо, согласно официального сайта «Почта России» отправление не вручено, в связи, с чем Инспекцией претензия вручена лично 29.07.2019 генеральному директору ООО «Стройсервис» ФИО6

000 «Стройсервис» 19.09.2019 вх. № 11388 в адрес Инспекции представлен ответ на претензию (от 18.08.2019 исх. № 01/18), в котором Общество не согласилось с предъявленными требованиями.

Инспекцией, в связи с неправильным исчислением суммы пени за просрочку исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом от 09.10.2018 Генподрядчику, с учетом представления КС-2 № 8 от 24.12.2018 на сумму 982 582,00 руб., произведен расчет суммы пени за просрочку исполнение обязательств за период с 21.12.2018 по 24.12.2018 в количестве 4 дней в сумме 23 667,83 руб. (в претензии от 29.04.2019 пеня по КС-2 № 8 не была исчислена и предъявлена). Также, пересчитана сумма пени за ненадлежащее исполнение обязательств за период с 25.12.2018 по 12.04.2019 в количестве 109 дней, за период с 13.04.2019 по 16.04.2019 в количестве 4 дней в сумме 633 365,78 руб. (в претензии от 29.04.2019 количество дней для расчета пени за период с 25.12.2018 по 12.04.2019 составляло 112 дней).

Инспекцией 30.10.2019 № 03-19/14773 в адрес Генподрядчика направлено уточнение к Претензии - требованию № 03-19/05401 от 29.04.2019 об уплате пени за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом от 09.10.2018. Претензия вручена 30.10.2019 лично генеральному директору ООО «Стройсервис» ФИО6

ООО «Стройсервис» 31.10.2019 вх. № 13486 в адрес Инспекции представлен ответ на претензию (от 31.10.2019 исх. № 01/31, котором Общество не согласилось с предъявленными требованиями.

Так же, ООО «Стройсервис» в Инспекцию предоставлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 с наименованием выполненных работ, которые, согласно

Приложения 3 к Государственного контракта от 09.10.2018 подлежали выполнению по состоянию на 20.12.2018:

- от 08.05.2019 № 13 в сумме 3 914 194,10 руб.; - от 08.05.2019 № 14 в сумме 778 377,70 руб.; - от 20.05.2019 № 15 в сумме 4 102 814,96 руб.; - от 20.05.2019 № 16 в сумме 1 600 759,15 руб.; - от 20.05.2019 № 17 в сумме 400 651,58 руб.; - от 20.05.2019 № 18 в сумме 1 293 639,40 руб.; - от 28.05.2019 № 19 в сумме 372 052,15 руб.; - от 28.05.2019 № 20 в сумме 546 272,83 руб. Всего работ на сумму: 13 008 761,87 руб.

Согласно представленных Генподрядчиком актов о приемке выполненных работ, перечисленные в них работы подлежали выполнению в 2018 году и должны были быть сданы не позднее 20.12.2018 года.

Таким образом, Генподрядчиком несвоевременно выполнены обязательства, предусмотренные пп.6.2.4, пп.6.2.23, п.7.14 Государственного контракта от 09.10.2018, а также Приложением 3 к Госконтракту.

При этом Генподрядчиком в течение 2018 года согласно актов о приемке выполненных работ формы КС-2: № 1 от 23.11.2018 на сумму 2 354 522,00 руб., № 2 от 30.11.2018 на сумму 1 304 026,00 руб., № 3 от 30.11.2018 на сумму 2 390 731,00 руб., № 4 от 30.11.2018 на сумму 1 276 042,00 руб., № 5 от 30.11.2018 на сумму 130 340,00 руб., № 6 от 20.12.2018 на сумму 752 572,00 руб., № 7 от 20.12.2018 на сумму 6 819 364,00 руб., № 8 от 24.12.2018 на сумму 982 582,00 руб. всего за 2018 год выполнено работ на сумму 16 010 179,00 руб.

В течение 2019 года по актам о приемке выполненных работ формы КС-2 № 9 от 12.04.2019, № 10 от 12.04.2019, № 11 от 16.04.2019, № 12 от 16.04.2019, № 13 от 08.05.2019, № 14 от 08.05.2019, № 15 от 20.05.2019, № 16 от 20.05.2019, № 17 от 20.05.2019, № 18 от 20.05.2019, № 19 от 28.05.2019, № 20 от 28.05.2019 выполнено работ, которые подлежали выполнению в 2018 году на сумму 20 545 177,98 руб.

Всего по состоянию на 28.05.2019 за 2018 год выполнено работ в сумме 36 582 256,98 руб. (16 010 179,00 руб. + 7 563 416,11 руб. + 13 008 761,87 руб.).

Инспекцией 28.06.2019 исх. № 03-19/08293 в адрес Генподрядчика направлена Претензия - требование об уплате пени за просрочку исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом от 09.10.2018 за период с

17.04.2018 по 27.05.2019 на сумму 116 254,28 руб. Претензия направлена в адрес ООО «Стройсервис» заказным письмо, согласно официального сайта «Почта России» отправление не вручено, в связи, с чем Инспекцией претензия вручена лично 29.07.2019 генеральному директору ООО «Стройсервис» Муканян Г.Г.

ООО «Стройсервис» 19.09.2019 вх. № 11388 в адрес Инспекции представлен ответ на претензию (от 21.08.2019 исх. № 01/18, котором Общество не согласилось с предъявленными требованиями.

Согласно Графика производства работ, 3 этап - включает работы, выполняемые в феврале 2019 года, которые должны быть сданы и приняты не позднее 28 февраля 2019 года в сумме 818 998,00 руб., 4 этап работы, выполняемые в марте 2019 года должны быть сданы и приняты не позднее 31 марта 2019 года в сумме 818 998,00 руб.

Так, ООО «Стройсервис» в Инспекцию предоставлен акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 с наименованием выполненных работ, которые, согласно Приложения 3 к Госконтракту подлежали выполнению по состоянию на 28.02.2019:

- от 26.07.2019 № 21 в сумме 954 807,77 руб.

А также, ООО «Стройсервис» в Инспекцию предоставлен акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 с наименованием выполненных работ, которые, согласно Приложения 3 к Госконтракту подлежали выполнению по состоянию на 31.03.2019:

- от 26.07.2019 № 22 в сумме 301 715,52 руб.

Согласно представленных Генподрядчиком актов о приемке выполненных работ, перечисленные в них работы подлежали выполнению в феврале 2019 года, марте 2019 года и должны были быть сданы не позднее 28.02.2019 года и

31.03.2019 года соответственно.

Таким образом, Генподрядчиком несвоевременно выполнены обязательства, предусмотренные пп.6.2.4, пп.6.2.23, п.7.14 Государственного контракта от 09.10.2018, а также Приложением 3 к Госконтракту.

В течение 2019 года по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 № 21 от 26.07.2019, выполнено работ, которые подлежали выполнению в феврале 2019 году на сумму 954 807,77 руб., согласно Графика производства работ по 3 этапу работы должны быть выполнены в сумме 818 998,00 руб.

Таким образом, остаток перевыполненных работ на сумму 135 809,77 руб. (954 807,77 (сумма по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 № 21 от 26.07.2019) - 818 998,00 руб. (сумма согласно Графика производства работ по 3 этапу) перенесен на март 2019 года.

А также, Генподрядчиком представлен акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 22 от 26.07.2019 на сумму 301 715,52 руб.

В течение 2019 года по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 № 22 от 26.07.2019, выполнено работ, которые подлежали выполнению в марте 2019 года на сумму 301 715,52 руб., и с учетом перенесенного остатка за февраль 2019 года в сумме 135 809,77 руб., на общую сумму 437 525,29 руб.

Всего по состоянию на 27.07.2019 за февраль, март 2019 года выполнено работ на сумму 1 256 523,29 руб. (954 807,77 руб. + 301 715,52 руб.).

Инспекцией, в связи с несвоевременным выполнением работ, которые необходимо было исполнить в феврале, марте 2019 года по состоянию на 27.0.2019, на основании КС-2 № 21 от 26.07.2019 начислена пеня за период с 01.03.2019 по 26.07.2019 в сумме 31 040,02 руб., на основании КС-2 № 22 от 26.07.2019 начислена пеня за период с 01.04.2019 по 26.07.2019 в сумме 24 481,22 руб.

Таким образом, Генподрядчиком по состоянию на 27.07.2019 (дата представления актов о приемке выполненных работ формы КС-2) еще не полном объеме выполнены работы в сумме 381 472,71 руб., всего выполнены работы в сумме 1 256 523,29 руб., которые подлежали выполнению в соответствии Графиком выполнения работ в феврале 2019 года в сумме 818 998,00 руб., в марте 2019 года в сумме 818 998,00 руб.

Инспекцией 08.08.2019 исх. № 03-19/10361 в адрес Генподрядчика направлена Претензия - требование об уплате пени за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом от 09.10.2018 за период с 01.03.2019 по 26.07.2019 на сумму 31 040,02 руб., за период с 01.04.2019 по 26.07.2019 на сумму 24 481,22 руб., всего в сумме 55 521,24 руб. Претензия направлена в адрес ООО «Стройсервис» заказным письмо, согласно официального сайта «Почта России» отправление не вручено, в связи, с чем Инспекцией претензия вручена лично 19.09.2019 генеральному директору ООО «Стройсервис» ФИО6

ООО «Стройсервис» 28.10.2019 вх. № 13243 в адрес Инспекции представлен ответ на претензию (от 08.09.2019 исх. № 01/18, котором Общество не согласилось с предъявленными требованиями.

Таким образом, Генподрядчиком не своевременно выполнены работы, подлежащие выполнению в соответствии Графиком выполнения работ в 2018 году (по состоянию на 21.12.2018), а также не своевременно выполнены работы, подлежащие выполнению в соответствии Графиком выполнения работ в феврале 2019 года, в марте 2019 года по состоянию на 27.07.2019.

Согласно Графика производства работ, 4 этап работы, выполняемые в марте 2019 года должны быть сданы и приняты не позднее 31 марта 2019 года в сумме 818 998,00 руб., 5 этап работы, выполняемые в апреле 2019 года должны быть сданы и приняты не позднее 30 апреля 2019 года в сумме 818 998,00 руб., 6 этап работы, выполняемые в мае 2019 года должны быть сданы и приняты не позднее 31 мая 2019 года в сумме 818 998,00 руб., 7 этап работы, выполняемые в июне 2019 года должны быть сданы и приняты не позднее 30 июня 2019 года в сумме 818 998,00 руб., 8 этап работы, выполняемые в июле 2019 года должны быть сданы и приняты не позднее 31 июля 2019 года в сумме 818 998,00 руб., 9 этап работы, выполняемые в августе 2019 года должны быть сданы и приняты не позднее 31 августа 2019 года в сумме 818 998,00 руб., 10 этап работы, выполняемые в сентябре 2019 года должны быть сданы и приняты не позднее 30 сентября 2019 года в сумме 808 552,79 руб.

Так, ООО «Стройсервис» в Инспекцию предоставлен акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 с наименованием выполненных работ, которые, согласно Приложения 3 к Госконтракту:

- от 16.10.2019 № 23 за отчетный период с 01.03.2019 по 30.06.2019 в сумме 3 084 913,33 руб.

Остаток для расчета пени за март 2019 года составляет - 381 472,71 руб., остаток для расчета пени за апрель, май, июнь, июль - 818 998,00 руб.

А также, ООО «Стройсервис» в Инспекцию предоставлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 с наименованием выполненных работ, которые, согласно Приложения 3 к Госконтракту:

- от 11.11.2019 № 24 за отчетный период с 01.07.2019 по 10.10.2019 в сумме 330 052,60 руб.;

- от 11.11.2019 № 25 за отчетный период с 01.07.2019 по 10.10.2019 в сумме 1 197 275,03 руб.;

- от 11.11.2019 № 26 за отчетный период с 01.07.2019 по 10.10.2019 в сумме 110 473,31руб.

- от 11.11.2019 № 27 за отчетный период с 01.07.2019 по 10.10.2019 в сумме 562 301,22 руб.

Остаток для расчета пени за июль составляет - 572 551,38 руб., остаток для расчета пени за август - 818998,00 руб., остаток для расчета пени за сентябрь - 808552,79 руб.

Таким образом, Генподрядчиком не выполнены обязательства, предусмотренные пп.6.2.4, пп.6.2.23, п.7.14 Государственного контракта от 09.10.2018, а также Приложением 3 к Госконтракту.

Инспекцией 15.11.2019 исх. № 03-19/15724 в адрес Генподрядчика направлена Претензия - требование об уплате пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом от 09.10.2018 за период с 01.04.2019 по 11.11.2019 на сумму 153 897,86 руб. Претензия направлена в адрес ООО «Стройсервис» заказным письмо, а также по телекоммуникационным каналам связи, согласно 1-го листа претензии, на которой указан вх. № 1-11.2019 от 15.11.2019 ООО «Стройсервис», данная претензия получена обществом 15.11.2019.

ООО «Стройсервис» 20.11.2019 в адрес Инспекции представлен ответ на претензию (от 20.11.2019 исх. № 01/20), в котором Общество не согласилось с предъявленными требованиями.

Согласно пп.5.2.7 раздела 5 Государственного контракта от 09.10.2018 при неуплате Генподрядчиком неустойки (штрафа, пени) Заказчик обязан направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями настоящего Контракта.

Пунктом 9 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Общая сумма пени, начисленная на основании Претензии - требования за нарушение сроков исполнения Генподрядчиком обязательств по Государственному контракту от 09.10.2018, составляет 982 706,99 руб., в том числе: за период с 21.12.2018 по 24.12.2018 в сумме 23 667,83 руб., с учетом уточнений за период с 25.12.2018 по 12.04.2019 в сумме 617 280,54 руб., за период с 13.04.2019 по 16.04.2019 в сумме 16 085,24 руб., за период с 17.04.2019 по 27.05.2019 в сумме 116 254,28 руб., за период с 01.03.2019 по 26.07.2019 в сумме 31 040,02 руб., за период с 01.04.2019 по 26.07.2019 в сумме 24 481,22 руб., за период с 01.04.2019 по 16.10.2019 составляет 18 847,93 руб., за период с 01.05.2019 по 16.10.2019 составляет 34 118,09 руб., за период с 01.06.2019 по 16.10.2019 составляет 27 559,28 руб., за период с 01.07.2019 по 16.10.2019 составляет 21 307,60 руб., за период с 01.08.2019 по 16.10.2019 составляет 14 980,84 руб., за период с 01.08.2019 по 11.11.2019 составляет 14 604,83 руб., за период с 01.09.2019 по 11.11.2019 составляет 14 756,17 руб., за период с 01.10.2019 по 11.11.2019 составляет 7 723,12 руб.

Расчет неустойки судом проверен, признан правильным.

В соответствии с частью 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

В соответствии с пунктами 71, 73, 75 .постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункта 1 статьи 333 ГК РФ).

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть Г статьи 65 АПК РФ).

Согласно пункту 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ) от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др.

При решении вопроса о возможности применения положений статьи 333 ГК РФ, суду необходимо установить баланс интересов сторон, исходя из компенсационной природы неустойки и недопустимости обогащения стороны за счет взыскания с другой стороны штрафных санкций, которые должны именно компенсировать негативные последствия неисполнения другой стороной своих обязательств и способствовать исполнению таких обязательств.

Как видно из искового заявления и уточнений к нему, Истец не приводит доводов, указывающих на причинение ему убытков, связанных с просрочкой исполнения Ответчиком обязательств в рамках исполнения Контракта. Конечным результатом исполнения обязательств по Контракту является, ввод в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки. В отношении качества выполненных Ответчиком работ Истец каких- либо требований не предъявляет. Просрочка обязательств в рамках выполнения этапов работ по Контракту произошла не вследствие виновных действий Ответчика, но в связи с тем, что в ходе выполнения работ Подрядчиком по согласованию с Истцом неоднократно производилась корректировка проектно-сметной документации, окончательное согласование которой состоялось 11.11.2019 при подписании дополнительного соглашения № 4 к Контракту. При этом, работы выполнены в рамках срока действия Контракта, указанного в п. 12.1. -15.11.2019, что также свидетельствует об отсутствии вызванных просрочкой в рамках этапов выполнения работ негативных последствий для Истца. Отсутствие же надлежащим образом подготовленной проектно-сметной документации явилось существенным препятствием для выполнения Ответчиком этапов выполнения работ по Контракту в срок, однако, не повлекло срыва срока исполнения обязательств Ответчика в целом по Контракту в пределах срока его действия определенного конкретной датой - 15.11.2019 - согласно п. 12.1 Контракта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 333 ГК РФ, суд уменьшает размер взыскиваемой неустойки до разумных пределов с учетом балансов сторон, качественным выполнением работ в период срока действия контракта, определив ее в размере 100 000 рублей.

При указанных обстоятельствах и приведенных нормах закона, суд считает необходимым взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» в пользу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Амурской области пени по Государственному контракту от 09.10.2018 за период с 09.10.2018 по 11.11.2019 в размере 100 000 руб.

При вынесении резолютивной части решения была допущена опечатка.

Согласно ч.3 ст.179 АПК РФ, арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава - исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

В связи с изложенным, суд вносит исправление в резолютивную часть решения, вместо указания: «Взыскать … за период с 09.10.2018 по 11.11.2019 в размере 100 000 руб.», следует читать: «Взыскать … за период с 21.12.2018 по 11.11.2019 в размере 100 000 руб.».

Государственная пошлина в соответствии с требованиями ст.110 АПК РФ, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований в размере 2 305 руб.

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Амурской области (ОГРН <***>; ИНН <***>) пени по Государственному контракту от 09.10.2018 за период с 21.12.2018 по 11.11.2019 в размере 100 000 руб.

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 2 305 руб.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство взыскателя не требуется.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья В.В. Китаева

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 29.05.2019 6:33:01

Кому выдана Китаев Владимир Викторович