СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 23 декабря 2020 г. по делу № А74-7102/2020

Арбитражный суд Республики Хакасия (АС Республики Хакасия) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

100176_2095758

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-7102/2020
г. Абакан
23 декабря 2020 года
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Ю. Ишь при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Е.Н.Арнгольд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к некоммерческой организации «Муниципальный жилищный фонд города Абакана» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 629 964 руб.

и по встречному исковому заявлению некоммерческой организации «Муниципальный жилищный фонд города Абакана» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к муниципальному казенному учреждению города Абакана «Архитектура и градостроительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 397 943 руб. 79 коп.

Руководствуясь статьями 102, 110, 166 – 171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

1. Удовлетворить первоначальный иск муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительства» в сумме 629 963 (шестьсот двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят три) руб. 69 коп. неустойки.

2. Удовлетворить встречный иск некоммерческой организации «Муниципальный жилищный фонд города Абакана» в сумме 397 943 (триста девяносто семь тысяч девятьсот сорок три) руб. 79 коп. неустойки, а также 2994 (две тысячи девятьсот девяносто четыре) руб. расходов по государственной пошлине, уплаченной платежным поручением № 6152 от 31.08.2020.

3. Произвести зачёт по первоначальному и встречному искам.

4. Взыскать с некоммерческой организации «Муниципальный жилищный фонд города Абакана» в пользу муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительства» 232 020 (двести тридцать две тысячи двадцать) руб. 21 коп. неустойки.

5. Взыскать с муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительства» в пользу некоммерческой организации «Муниципальный жилищный фонд города Абакана» 2994 (две тысячи девятьсот девяносто четыре) руб. расходов по государственной пошлине, уплаченной платежным поручением № 6152 от 31.08.2020.

6. Взыскать с некоммерческой организации «Муниципальный жилищный фонд города Абакана» в доход федерального бюджета 4386 (четыре тысячи триста восемьдесят шесть) руб. государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья Н.Ю.Ишь