Решение от 12 января 2022 г. по делу № А51-18890/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А51-18890/2021
г. Владивосток
12 января 2022 года
Арбитражный суд Приморского края в составе судьи В.В.Овчинникова,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ОКЕАН" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании штрафа

установил:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ОКЕАН" (истец) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ" (ответчик) о взыскании 289 799 рублей 58 копеек штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту от 11.05.2021 № 0320100011221000078.

Истец, ответчик, о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства уведомлены надлежащим образом.

Ответчик заявленные требования оспорил по доводам, изложенным в отзыве.

Оценив доводы сторон и представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) 11.05.2021 заключен контракт № 0320100011221000078. Согласно предмету контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими и (или) привлечёнными силами выполнить работы по ремонту кубриков, отрядных мест и коридоров дружины "Бригантина" (далее -«работы»), и своевременно сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях Контракта.

Цена Контракта составляет 2 897 995 (Два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 78 копеек, НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11, ст. 346.12 Налогового Кодекса Российской Федерации (п.2.1).

Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта до 25.05.2021 (п.3.1).

Как следует из пояснений истца, на момент выставления претензии, работы не выполнены и не сданы в полном объеме Подрядчиком, акты о приемке работ не получены и не подписаны.

Претензионным письмом от 21.06.2021 № 1411-е Заказчик уведомил Подрядчика о необходимости в течение трех календарных дней с момента получения претензии уплатить штраф в размере 289 799 рублей 58 копеек.

Претензию №1411-е от 21.06.2021 о неисполнении обязательств по государственному Контракту от Истца об уплате штрафа ответчик добровольно не удовлетворил.

Нарушение обязательств по сроку выполнения работ, явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.

В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

В силу статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

Согласно пункту 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В части 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (часть 6 статьи 34 настоящего Закона).

Согласно пункту 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

В соответствии с пунктом 12.3 контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 289 799 (Двести восемьдесят девять тысяч семьсот девяносто девять) рублей 58 копеек (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.4-12.6 настоящего Контракта).

На основании указанных выше положений истец начислил штраф в размере 289 799 рублей 58 копеек за нарушение ответчиком сроков выполнения работ.

В тоже время по условиям заключенного между сторонами контракта за просрочку исполнения обязательства предусмотрена только неустойка, указанная в пункте 12.7 контракта, а взыскание фиксированного штрафа в данном случае не предусмотрено.

Поскольку договор не прекращен, то имеет место просрочка исполнения обязательства, в связи с чем в удовлетворении требования о взыскании штрафа суд отказывает.

Расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 167-170, 229 АПК РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение 15 дней со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Овчинников В.В.