СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 20 ноября 2019 г. по делу № А65-40341/2018

Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1815/2019-264741(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-40341/2018
город Казань
20 ноября 2019 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Р.Р. Абдуллиной,

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ГранаТ-Стан Трейд» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «АНКОР» (ОГРН <***>, ИНН <***>), при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора общества с ограниченной ответственностью «МНКТ», о взыскании неустойки в размере неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору № 111 в размере 745 709,73 рубля, неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору № 60715 в размере 756 577,21 рубля, неустойки за нарушение сроков окончания выполнения работ и передачи результата работ по договору № 60715 в размере 3 202 820,04 рубля, убытков в размере 979 336,80 рубля, руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «АНКОР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГранаТ-Стан Трейд» (ОГРН <***>, ИНН <***>) убытки в размере 381 364,80 рубля, неустойку в размере 300 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 46 012 рублей.

В остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «АНКОР» (ОГРН <***>, ИНН <***>) расходы за проведение экспертизы в размере 82 070 рублей.

Перечислить согласно выставленному АНО «СЭЦ «Стройэкспертиза» (ИНН <***>) счету № 175 от 12.08.2019 денежные средства в размере 240 000 рублей с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан на соответствующий счет АНО «СЭЦ «Стройэкспертиза».

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ГранаТ-Стан Трейд» денежные средства в размере 10 000 рублей с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан по реквизитам, указанным в платежном поручении № 698 от 15.04.2019.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья Р.Р. Абдуллина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.04.2019 7:57:10Кому выдана Абдуллина Регина Раисовна