Решение от 25 сентября 2017 г. по делу № А40-31502/2017

51_16959342

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е (в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-31502/17-51-289
25 сентября 2017 года
город Москва


Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем Денисовым Д.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строй-Вико» (ОГРН 1107746421573)

к обществу с ограниченной ответственностью «Дилмун» (ОГРН 1141831002422)

о взыскании по договору строительного подряда № 1009 от 10 сентября 2015 года неустойки в размере 10 856 769 руб. 16 коп.,

при участии: от истца – не явился, извещен; от ответчика – Ивлиев В.М., по дов. № б/н от 30 марта 2017 года;

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дилмун» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй-Вико» по договору строительного подряда № 1009 от 10 сентября 2015 года неустойку в размере 115 540 руб. 21 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дилмун» в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 17 667 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Вико» в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 59 617 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова