Резолютивная часть решения от 28 октября 2020 г. по делу № А06-5773/2020

16208/2020-66137(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-5773/2020
г. Астрахань
28 октября 2020 года
Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи Баскаковой И.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Управления по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АстДомСтрой-Инвест" (ИНН <***>, ОГРН <***>) основной долг в сумме 5 912 412 руб. 67 коп., неустойку за период с 14.02.2020г. по 20.08.2020г. в сумме 157 467 руб. 26 коп., всего 6.069.879 руб. 93 коп., а также неустойку, начисленную на сумму долга за период с 21.08.2020 г. по день фактического исполнения обязательства из расчета одной трехсотой ключевой ставки банка, действующей на дату оплаты задолженности.

Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АстДомСтрой-Инвест" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Управления по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в сумме 744 851 руб. 28 коп.

Итоговое решение по результатам первоначального и встречного исков:

Взыскать с Управления по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АстДомСтрой-Инвест" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 5 325 028 руб. 65 коп., а также неустойку, начисленную на сумму долга за период с 21.08.2020 г. по день фактического исполнения обязательства из расчета одной трехсотой ключевой ставки банка, действующей на дату оплаты задолженности.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»

Судья И.Ю.Баскакова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 10.07.2020 5:11:16

Кому выдана Баскакова Инна Юрьевна